Licitaciones de Cimentacion

El plazo para la realización de los trabajos será propuesto por la Facultad en cada pedido, siendo acordado entre las partes. Para reparaciones urgentes, el contratista debe atender las llamadas en un plazo no mayor a dos horas. Se cita: el contratista deberá atender las llamadas de la administración en un plazo no mayor de dos horas.

Los trabajos serán pagados a crédito a 30 días, con posibilidad de pago al contado a 8 días. Se cita: Los trabajos serán pagos a crédito 30 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la facultad pueda pagar al contado 8 días.

Se debe constituir una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 5% de la adjudicación dentro de los 10 días calendario siguientes a la notificación. Se cita: constituirán garantía equivalente al 5 cinco por ciento de la adjudicación.

La evaluación se basa en un puntaje por evaluación económica (75%) y por antecedentes de la empresa (25%). Se cita: puntaje de evaluación económica 75 x pme pev económica 75 pme precio de la propuesta más económica.

Se requiere certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M. T. O. P. y certificados de BPS, DGI y BSE. Se cita: certificado de inscripción en el registro nacional de empresas de obras públicas del m. t. o. p.

Por atrasos en la entrega, se aplica una multa de 12 U. R. la primera semana y 10 U. R. por cada día calendario siguiente. Se cita: el contratista tendrá una multa de 12 u. r. la primera semana calendario y 10 u. r. por cada día calendario siguiente.

No se realiza una visita de obra obligatoria, pero las empresas pueden concurrir libremente o comunicarse para que se les acompañe. Se cita: no se realiza una visita de obra como habitualmente se conoce. . . las empresas pueden concurrir libremente.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Se cita: Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas.

Las ofertas recibidas por otras vías no tendrán validez. No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta, caso contrario la administración podrá desestimar la oferta. Se cita: las ofertas recibidas por otras vías no tendrán validez.

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la adjudicación.

Los pagos de los certificados de obra se entenderán efectuados a cuenta del monto total del precio global y único de la obra terminada.

El adjudicatario debe constituir garantía de cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% del monto total adjudicado.

Se exigirá título habilitante de acuerdo a lo indicado en el punto **** de la memoria descriptiva particular.

Multas por atraso se aplicará una multa de 5 ur por día de atraso del monto adjudicado.

Se establece una visita obligatoria a las obras el día 12/08/2026 hora 11:00.

Las ofertas que no sean presentadas de esta forma no serán tenidas en cuenta.

El oferente deberá especificar el plazo máximo dentro del cual se compromete a ejecutar la totalidad de las prestaciones, el cual no podrá exceder los 60 días calendario, contados a partir del efectivo comienzo de obra. el referido plazo máximo no podrá exceder los 60 días calendario

Las prestaciones se cotizarán en condiciones de pago 10 diez días de ingresadas las facturas conformada al departamento de suministro. las prestaciones se cotizarán en condiciones de pago 10 diez días de ingresadas las facturas conformada

El cotizante especificará el plazo de garantía que ofrece por la totalidad de los suministros y trabajos cotizados, el cual no podrá ser inferior a 10 años. el cual no podrá ser inferior a 10 años

Para el análisis de las ofertas se tendrá en cuenta el factor precio. para el análisis de las ofertas se tendrá en cuenta el factor precio

El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y en el Área de Fiscalización del VECA de empresas de obra pública.

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos establecidos y se generaren multas y recargos, su pago será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. si el adjudicatario no cumpliera con los plazos establecidos y se generaren multas y recargos, su pago será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario

Será obligación de las empresas interesadas visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la formulación y presentación de las ofertas. será obligaci�n de las empresas interesadas visitar el lugar donde se realizar�n los trabajos e inspeccionar los componentes constructivos

No serán analizadas las propuestas de oferentes que no hayan concurrido a las visitas de obra estipuladas. no ser�n analizadas las propuestas de oferentes que no hayan concurrido a las visitas de obra estipuladas