Licitaciones de Impermeabilizacion

El oferente debe establecer el plazo para la realización de los trabajos. Se otorgan puntos según el plazo: menor o igual a 90 días (15 puntos), entre 91 y 120 días (10 puntos), mayor a 120 días (5 puntos).

Los trabajos serán pagos a crédito 30 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la facultad pueda pagar al contado 8 días. Para esa eventualidad indicar el precio contado.

Todo oferente deberá antes de presentar su propuesta, constituir garantía de mantenimiento de la misma. El monto de la garantía se fijará en **** pesos uruguayos.

Se ponderará con el siguiente criterio: puntaje de evaluación económica 85 puntos y plazo de realización de los trabajos 15 puntos.

Desde el **** no podrá ser adjudicataria ninguna empresa que no esté en estado activo en el rupe. El adjudicatario deberá tener vigentes certificados de BPS, DGI y BSE.

Por atrasos en la entrega de los trabajos, el contratista tendrá una multa de 12 U. R. la primera semana calendario y 10 U. R. por cada día calendario siguiente.

La visita obligatoria al sitio de los trabajos se realizará el día 28 de octubre de 2026, a las 14:00 horas, partiendo desde el hall de entrada de la facultad de ingeniería.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas a contar del día siguiente a la fecha de apertura.

Las ofertas de las empresas que no cuenten con al menos cinco trabajos similares trabajos de la misma naturaleza en los últimos 5 años serán consideradas no válidas.

El plazo máximo de ejecución de obra será de treinta (30) días hábiles, según el pliego: El plazo máximo de ejecución de obra será de treinta 30 días hábiles.

El pago se realiza a 45 días de conformada la factura: el valor de la contratación se abonará al adjudicatario en un plazo de 45 días por el sistema integrado de información financiera.

Se adjudicará por menor precio global: la oferta de menor precio global recibirá el total del puntaje.

Se requiere inscripción en el registro de empresas de obras públicas y estado activo en el RUPE: deberá haber adquirido el estado de activo en el rupe.

La visita es obligatoria: los oferentes deberán realizar una visita obligatoria al área de trabajo.

La omisión en la cotización de rubros se considera comprendida en el precio global: la omisión en la cotización de algunos de los rubros o sub rubros, se considerará comprendido en el precio global de cada ítem.

El plazo de ejecución debe establecerse en la oferta y será de 21 días hábiles como máximo, contabilizados a partir de la firma del acta de inicio. será de 21 días hábiles como máximo.

El pago se realizará el día 16 hábil del mes siguiente a la fecha de la factura, tras la recepción de obra. el pago se realizará el 16o día hábil del mes siguiente de la fecha de la factura.

La garantía de cumplimiento de contrato y de los trabajos se rige por lo dispuesto en el reglamento, artículos 44 y 45. la garantía de cumplimiento de contrato y las garantías de los trabajos se regirán por lo dispuesto en el reglamento. art. 44o art. 45o.

Se considerará el precio, monto de obra y mano de obra, plazos de ejecución, antecedentes y la conveniencia de distribuir el trabajo. tomando en consideración el precio monto de obra y monto de mano de obra imponible los plazos de ejecución, antecedentes de las empresas.

Se debe presentar formulario F2 del BPS, certificado de seguridad e higiene del MTSS o plan de seguridad, y acreditar técnico electricista registrado. deberá presentar: o formulario f2 del bps para la vinculación de la obra a ejecutar, o certificado de seguridad e higiene del mtss.

Por incumplimiento, la administración puede rescindir el contrato e imponer una multa del 20% del valor del contrato. multa equivalente al veinte 20 del valor del contrato.

La visita al inmueble es obligatoria para validar ofertas, el 22/10/2026 a las 12:00. la visita es obligatoria para validar ofertas.

Se requiere el suministro de muestras para la aprobación de la supervisión de obra, por ejemplo, para pisos cerámicos y de madera. lo cual requerirá del contratista el suministro de muestras para la aprobación de la s. o. .

No se dará curso a la recepción definitiva si se constatan incumplimientos contractuales o vicios constructivos. no se dará curso a la recepción definitiva si se constataran incumplimientos contractuales o vicios constructivos.

El plazo máximo para ejecutar la totalidad de las prestaciones no podrá exceder los 100 días laborables, según el pliego: el referido plazo máximo no podrá exceder los 100 días laborables.

El pago se realizará a 10 días de ingresadas las facturas conformadas: las prestaciones se cotizarán en condiciones de pago 10 diez días de ingresadas las facturas conformada al departamento de suministro para obras de la dna.

La garantía de los trabajos no podrá ser inferior a 10 años: el cotizante especificará el plazo de garantía que ofrece por la totalidad de los suministros y trabajos cotizados, el cual no podrá ser inferior a 10 años.

El criterio es el menor precio: para el análisis de las ofertas se tendrá en cuenta el factor precio en concordancia con lo mencionado en el punto anterior artículo 48 literal c, numeral 2 del tocaf ****.

Se requiere inscripción en el RUP y en el área de fiscalización del VECA: el oferente deberá estar registrado en el registro único de proveedores del estado rupe y deberá estar inscripto en el área de fiscalización del veca.

La visita es obligatoria: será obligación de las empresas interesadas visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la formulación y presentación de las ofertas.

No serán analizadas las propuestas de oferentes que no hayan concurrido a las visitas de obra estipuladas: no serán analizadas las propuestas de oferentes que no hayan concurrido a las visitas de obra estipuladas.

El plazo para la realización de los trabajos será propuesto por la Facultad en cada pedido, siendo acordado entre las partes. Para reparaciones urgentes, el contratista debe atender las llamadas en un plazo no mayor a dos horas. Se cita: el contratista deberá atender las llamadas de la administración en un plazo no mayor de dos horas.

Los trabajos serán pagados a crédito a 30 días, con posibilidad de pago al contado a 8 días. Se cita: Los trabajos serán pagos a crédito 30 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la facultad pueda pagar al contado 8 días.

Se debe constituir una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 5% de la adjudicación dentro de los 10 días calendario siguientes a la notificación. Se cita: constituirán garantía equivalente al 5 cinco por ciento de la adjudicación.

La evaluación se basa en un puntaje por evaluación económica (75%) y por antecedentes de la empresa (25%). Se cita: puntaje de evaluación económica 75 x pme pev económica 75 pme precio de la propuesta más económica.

Se requiere certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M. T. O. P. y certificados de BPS, DGI y BSE. Se cita: certificado de inscripción en el registro nacional de empresas de obras públicas del m. t. o. p.

Por atrasos en la entrega, se aplica una multa de 12 U. R. la primera semana y 10 U. R. por cada día calendario siguiente. Se cita: el contratista tendrá una multa de 12 u. r. la primera semana calendario y 10 u. r. por cada día calendario siguiente.

No se realiza una visita de obra obligatoria, pero las empresas pueden concurrir libremente o comunicarse para que se les acompañe. Se cita: no se realiza una visita de obra como habitualmente se conoce. . . las empresas pueden concurrir libremente.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Se cita: Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas.

Las ofertas recibidas por otras vías no tendrán validez. No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta, caso contrario la administración podrá desestimar la oferta. Se cita: las ofertas recibidas por otras vías no tendrán validez.