Licitaciones de Alarmas Emergencia

El plazo de ejecución se evalúa con hasta 20 puntos. El contratista propone el plazo en días laborables, y el cronograma debe presentarse en Microsoft Project. Las obras no pueden interferir con el funcionamiento del edificio, por lo que los trabajos se realizan de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 hs. se indicará claramente el plazo de entrega de la obra en días laborables.

El pago se realiza mensualmente según el avance de los trabajos efectivamente realizados, previa conformación del banco. El contratista debe solicitar el pago dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, presentando nota, planilla de medición, cronograma actualizado y nómina de construcción. el pago se realizará mensualmente de acuerdo al avance de los trabajos efectivamente realizados.

No se exige garantía de mantenimiento de oferta, pero si el oferente desea constituirla, el importe es de US$ **** adjudicatarios deben garantizar el cumplimiento del contrato con un valor equivalente al 5% del total adjudicado, mediante depósito, fianza o póliza de seguro. deberán garantizar el cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5 cinco por ciento del total adjudicado.

La evaluación se realiza en dos etapas: primero una evaluación técnica con puntaje mínimo de 70 puntos, y luego una evaluación económica. El puntaje global se calcula con la fórmula: PG = (Precio Global x 0. 7) + (0. 3 x (1 - (Ev. Téc. /70)) /30). el menor puntaje global corresponderá a la propuesta mejor evaluada.

La empresa responsable del SDAI debe estar registrada ante la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y contar con un técnico registrado que firme el formulario F2B. También debe ser integrador de la marca Notifier. deberá estar registrada ante dirección nacional de bomberos dnb, acorde al artículo 24 del decreto ****.

Se puede aplicar una multa de hasta el 1% por cada día calendario de demora, sobre el valor total de los bienes no suministrados, hasta un máximo del 10% del importe total de adjudicación. También se pueden aplicar apercibimientos, suspensión del registro, anulación o rescisión del contrato. el banco podrá aplicar una multa de hasta el 1 uno por ciento por cada día calendario de demora.

La visita previa es obligatoria. Los oferentes deben visitar el lugar donde se desarrollarán los trabajos antes de formular la propuesta, para tomar conocimiento del estado actual del edificio. los oferentes deberán visitar el lugar donde se desarrollarán los trabajos, previo a la formulación de la propuesta. . . esta visita tendrá lugar en día y hora indicados en el pliego y tendrá carácter obligatorio.

La no presentación del anexo A y todos los ítems de la oferta económica son de carácter excluyente. También es excluyente el registro ante la DNB y la constancia de ser integrador de la marca Notifier. la presentación del anexo a, así como todos los ítems de la oferta económica son de carácter excluyente.

Plazo de entrega máximo: 5 días.

La forma de pago es sin condicionamientos temporales, ni de otro tipo.

Se requiere una garantía mínima: 12 meses.

Se otorgará mayor valor al menor precio ofertado de acuerdo a la siguiente fórmula: precio menor x 80.

Se debe presentar formulario de identificación del oferente y declaración jurada p. i. n. cuando corresponda.

En caso de atrasos, se fijará una multa del 1 del importe no entregado en el tiempo previsto y por cada día de atraso.

Se pueden solicitar aclaraciones de las propuestas, e incluso que se presenten muestras.

Se puede desestimar la oferta si no se obtiene respuesta en cuarenta y ocho horas.

Los oferentes establecerán el plazo de entrega en días calendario, el mismo no deberá ser superior a 120 ciento veinte días una vez notificada la adjudicación de la compra.

El pago se realizará en la moneda cotizada y en la forma en que los proponentes lo indiquen en sus propuestas y acepte ancap.

Se deberá garantizar los equipos por defectos de fabricación por al menos 2 años o **** horas de funcionamiento lo que ocurra primero.

Se adjudicará a la oferta que obtenga el menor precio en la suma de los tres ítems para cada tipo de autoelevador.

Toda oferta para ser considerada como válida deberá cumplir y aceptar lo detallado a continuación: lo especificado en el punto i. 2 la garantía establecida en el punto i. 4.

Por cada día de atraso en la entrega del objeto o partes del mismo que impidan su uso, se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 3 por mil sobre el importe de lo no entregado en tiempo.

En caso de comprobarse, la participación simultánea de una persona en cargos de dirección en dos o más empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contratación será motivo de descalificación de las respectivas ofertas.