Licitaciones de Estadio

El plazo de entrega será de hasta 120 días corridos a partir de la emisión de la orden de compra OC. este plazo incluye la fabricación de la columna, el flete, la puesta en sitio, la instalación completa, así como el conexionado eléctrico y la instalación de los reflectores.

El pago se efectuará en dos etapas: un 50% del total será abonado a los 30 días de presentación de certificado de avance al momento de entrega de las columnas en sitio, y el saldo restante será abonado a 30 días posteriores a la entrega de certificado de avance a la finalización de los trabajos y aprobación de los mismos. El pago, se efectuará a los adjudicatarios mediante transferencia bancaria hasta un plazo de 60 sesenta días hábiles, siguientes a la presentación de la factura correspondiente

El proveedor deberá garantizar las columnas metálicas por 20 años. La garantía tendrá una vigencia de 20 veinte años contados a partir de la fecha de recepción definitiva de los elementos por parte del organismo contratante.

La adjudicación se basará en la oferta más conveniente, considerando precio (70 puntos), antecedentes comerciales (20 puntos) y calidad (10 puntos). la comparación de las ofertas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación y su correspondiente ponderación: 1 precio: máximo 70 puntos. . . 2 antecedentes comerciales: máximo 20 puntos. . . 3 calidad conforme a cumplimiento de condiciones técnicas opcionales solicitadas: máximo 10 puntos

En caso de incumplimiento de los plazos de entrega, se aplicará una multa diaria equivalente al 0. 50% del monto total de la orden de compra. En caso de incumplimiento de los plazos de entrega comprometidos se aplicará una multa diaria equivalente al 0. 50 del monto total de la orden de compra

Se deberá realizar una visita técnica obligatoria para todos los interesados. Se deberá realizar una visita técnica obligatoria para todos los interesados en participar en la licitación.

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 60 días corridos, incluidos los días de lluvia. Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 60 sesenta días corridos, incluidos en estos, los días de lluvia.

Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total del precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas. El pago se realizará 90 días de conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Pago 90 días de conformada las facturas correspondientes a dichos avances.

El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de ley de tercerizaciones, equivalente al valor del monto imponible cotizado en la licitación. Si el monto adjudicado supera el 40% del tope correspondiente a la licitación abreviada, los adjudicatarios deberán garantizar el cumplimiento del contrato mediante póliza, aval bancario, título de deuda pública nacional o municipal por un valor equivalente al 5% del valor de la adjudicación. el adjudicatario deber�n garantizar el cumplimiento del contratomediante p�liza, aval bancario, t�tulo de deuda p�blica nacional o municipal por un valor equivalente al 5 del valor de la adjudicaci�n.

Las ofertas se evaluarán desde el punto de vista técnico, formal y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales. Se considerará la oferta económica (50%), evaluación de la empresa (5%), capacidad técnica de la empresa (12%), antecedentes de trabajo (4%) y plazo de entrega (20%). se evaluar�n las ofertas desde el punto de vista t�cnico, formal y econ�mico

Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos activos en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado). solo podr�n cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos activos en rupe registro �nico de proveedores del estado

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato, el empresario abonará a la IDP una multa de 10 UR por cada día de atraso. el empresario abonar� a la idp una multa de 10 u. r. por cada d�a de atraso.

Cuando la dirección de obra lo considere pertinente a su juicio podrá solicitar muestras previas al suministro definitivo de materiales o a la realización de los trabajos. cuando la direcci�n de obra lo considere pertinente a su juicio podr� solicitarmuestras previas al suministro definitivo de materiales o a la realizaci�n de lostrabajos.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. los oferentes podr�n hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazode 2 d�as h�biles a contar del d�a siguiente a la fecha de apertura.

La IDP podrá rechazar propuestas que no considere convenientes, y no se admitirá la presentación de propuestas a oferentes que hubieran sido eliminados o suspendidos del registro de proveedores de la IDP. la idp se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestasque no considere convenientes.

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 60 días corridos, incluidos los días de lluvia. Los proponentes deber�n entregar el trabajo dentro de un plazo m�ximo de 60sesenta d�as corridos, incluidos en estos, los d�as de lluvia.

Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta. El pago se realizará 90 días de conformada las facturas correspondientes a dichos avances. pago 90 d�as de conformada las facturas correspondientes a dichos avances.

Se requiere garantía de ley de tercerizaciones y garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% del valor de la adjudicación si supera el tope de licitación abreviada. los adjudicatarios deber�n garantizar el cumplimiento del contrato mediante p�liza, aval bancario, t�tulo de deuda p�blica nacional o municipal por un valor equivalente al 5 del valor de la adjudicaci�n.

La Intendencia de Paysandú adjudicará a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere más convenientes para los intereses de la administración, sin derecho a reclamación alguna y sin expresión de causa. la idp adjudicar� a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere m�s convenientes para los intereses de la administraci�n, sin derecho a reclamaci�n alguna y sin expresi�n de causa.

Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos activos en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado). solo podr�n cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos activos en rupe registro �nico de proveedores del estado, la adjudicaci�n no podr� recaer sobre proveedores que no cumplan con �ste requisito.

En caso de atraso en el plazo estipulado, el empresario abonará a la IDP una multa de 10 UR por cada día de atraso. en caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonar� a la idp una multa de 10 u. r. por cada d�a de atraso.

Cuando la dirección de obra lo considere pertinente, podrá solicitar muestras previas al suministro definitivo de materiales o a la realización de los trabajos. cuando la direcci�n de obra lo considere pertinente a su juicio podr� solicitarmuestras previas al suministro definitivo de materiales o a la realizaci�n de lostrabajos.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. los oferentes podr�n hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazode 2 d�as h�biles a contar del d�a siguiente a la fecha de apertura.

La IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, pudiendo ser motivo de rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de sus relaciones comerciales. a los efectos de la adjudicaci�n, la idp tendr� en cuenta los antecedentes de lasfirmas proponentes, as� como la de sus integrantes, pudiendo ser motivo del rechazode sus propuestas las constancias desfavorables de sus relaciones comerciales.

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 60 días corridos, incluidos los días de lluvia. Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 60 sesenta días corridos, incluidos en estos, los días de lluvia.

Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta. El oferente deberá presentar cotización para el estudio de las ofertas: pago 90 días de conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se pagar�n los avances de obra mensual, aplic�ndose a los metrajes resultantes los precios unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendi�ndose siempre que el total del precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de acuerdo con el art�culo: aumento o disminuciones de obra del presente pliego de condiciones. El oferente deber� presentar cotizaci�n, para el estudio de las ofertas: pago 90 d�as de conformada las facturas correspondientes a dichos avances.

El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de ley de tercerizaciones. Si el monto adjudicado supera el 40% del tope de licitación abreviada, deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante póliza, aval bancario, título de deuda pública nacional o municipal por un valor equivalente al 5% de la adjudicación. El adjudicatario deber� presentar seguro por concepto de garant�a de ley de tercerizaciones, equivalente al valor del monto imponible cotizado en la licitaci�n. . . En el caso que el monto adjudicado supere el 40 del tope correspondiente a la licitaci�n abreviada, los adjudicatarios deber�n garantizar el cumplimiento del contrato mediante p�liza, aval bancario, t�tulo de deuda p�blica nacional o municipal por un valor equivalente al 5 del valor de la adjudicaci�n.

Las ofertas se evaluarán desde el punto de vista técnico, formal y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales. Se desglosan puntajes para oferta económica (50%), evaluación de empresa (5%), capacidad técnica (12%), antecedentes de trabajo (13%) y plazo de entrega (20%). Se evaluar�n las ofertas desde el punto de vista t�cnico, formal y econ�mico dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego: 1 oferta econ�mica 50formula: p0p1 x 50p0: precio total de la oferta m�s baja y p1: precio total de la oferta considerada

Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos activos en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado). solo podr�n cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos activos en rupe registro �nico de proveedores del estado, la adjudicaci�n no podr� recaer sobre proveedores que no cumplan con �ste requisito.

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato, el empresario abonará a la IDP una multa de 10 UR por cada día de atraso. En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonar� a la idp una multa de 10 u. r. por cada d�a de atraso.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Los oferentes podr�n hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazode 2 d�as h�biles a contar del d�a siguiente a la fecha de apertura.

La IDP se reserva el derecho de rechazar total o parcial de las propuestas que no considere convenientes. No se admitirá la presentación de propuestas a oferentes que hubieran sido eliminados o suspendidos del registro de proveedores de la IDP. la idp se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestasque no considere convenientes. no se admitir� la presentaci�n de propuestas a los oferentes que hubierensido eliminados o suspendidos del registro de proveedores de la idp.

El plazo de entrega de los artículos no será superior a 90 días corridos desde la notificación de la resolución de adjudicación. el plazo de entrega de los art�culos a suministrar, el que no ser� superior a 90 d�as corridos desde la notificaci�n de la resoluci�n de adjudicaci�n.

El pago se realizará a los 30 días del cierre del mes al que pertenece la factura, previa entrega a conformidad. Plazo estimado de pago, a los 30 treinta d�as del cierre del mes al cual pertenece la factura, previa entrega a conformidad del organismo.

Se requiere garantía de fiel cumplimiento del contrato del 5% del monto adjudicado, si este supera el 40% del tope de la licitación abreviada. monto de la garant�a: 5 cinco por ciento del monto del contrato adjudicado.

Se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten al pliego, ponderando el precio (70%) y la calidad técnica (30%), además de antecedentes en RUPE. se evaluar� la totalidad de las ofertas que se ajusten al pliego de la siguiente manera: a valoracion economica: factor precio: 70 puntos. . . b valoracion tecnica: calidad: 30 puntos

Los proponentes deberán estar inscriptos en RUPE y presentar firmado el formulario de identificación del oferente y declaración jurada. los proponentes deber�n estar inscriptos en rupe y presentar debidamente firmado el formulario de identificaci�n del oferente y declaraci�n jurada.

Por atraso en la entrega se aplicará una multa diaria de US$ 200. En caso de incumplimiento definitivo, se podrá cobrar una multa del 5% del valor de la obligación incumplida. Por el atraso en la entrega de los bienes, el contratista ser� sancionado con una multa diaria de us 200 d�lares estadounidenses doscientos.

Se deberá presentar muestra del artículo ofrecido para una mejor valoración. deber� presentarse muestra del art�culo ofrecido

Las ofertas inadmisibles incluyen las presentadas fuera de plazo, por medios no establecidos, sin inscripción en RUPE, o que no cumplan exigencias esenciales o la presentación de muestras en tiempo y forma. o fueran presentadas en plazo, lugar y por los medios establecidos en el presente llamado.