Licitaciones de Arbustos

El plazo de entrega se computará a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva o de la apertura de la carta de crédito, o de la emisión de la orden de compra, o de la firma del contrato o que se haga efectivo el pago adelantado en su caso o se haya cumplido la condición estipulada al efecto.

El pliego particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. El pliego particular podrá establecer la obligatoriedad de su constitución.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la administración pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la comisión asesora de adjudicaciones.

El pliego particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar.

Las penalidades por mora podrán ser un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento, o un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento. El pliego particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo de cinco días, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la comisión asesora de adjudicaciones.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a las exigencias esenciales requeridas no podrán ser consideradas.

Luego de comunicada cada solicitud de ejecución de trabajos, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 7 días corridos para la finalización de cada tarea no urgente. Para tareas urgentes, el plazo máximo será de 1 día corrido. luego de comunicada cada solicitud de ejecuci�n de trabajos, el adjudicatario dispondr� de un plazo m�ximo de 7 d�as corridos para la finalizaci�n de cada tarea encomendada, en caso de tratarse de tareas no urgentes.

El pago de los trabajos se realizará mensualmente a mes vencido, y por la cantidad de trabajos ejecutados en el mes, previa aceptación técnica. el pago de los trabajos se realizar� de acuerdo al cronograma de pagos de la administraci�n, mensualmente a mes vencido, y por la cantidad de trabajos ejecutados en el mes, previa aceptaci�n t�cnica.

Se requiere una garantía de fiel cumplimiento de contrato del 5% del monto total adjudicado si este supera el límite establecido, y una garantía por responsabilidades laborales del 5% del monto total adjudicado sin impuestos. de acuerdo a lo establecido en el art�culo 64 del tocaf, si el monto a adjudicar resultara por todo concepto incluyendo impuestos, superior al monto l�mite de las adquisiciones estatales del instituto nacional de estad�sticas vigente para dicho concepto, el oferente a quien se adjudique la presente contrataci�n, deber� constituir una garant�a de fiel cumplimiento de contrato por el 5 cinco por ciento del monto total adjudicado.

Se adjudicará a la oferta que, cumpliendo con los requisitos del pliego, presente el menor precio comparativo. se adjudicar� a la oferta que, cumpliendo con los requisitos del pliego, presente el menor preciocomparativo.

El oferente deberá tener experiencia en el servicio de tratamiento de árboles, arbustos, cercas, enredaderas o plantas en vía pública por al menos un año entre marzo 2024 y marzo 2026. el oferente deber� tener experiencia en el servicio de tratamiento de todos los �tems que se detallan a continuaci�n: �rboles, arbustos cercas, enredaderas o plantas, en v�a p�blica.

Se aplicarán multas por atraso en el inicio de la ejecución (1% del monto total adjudicado por día), por atraso en la entrega de tareas no urgentes (5% del precio de las tareas atrasadas por día) y por atraso en tareas urgentes (50% del precio de las tareas atrasadas por día). También hay multas por actas de observación. en caso de atraso en el inicio de la ejecuci�n de la contrataci�n, se aplicar� una multaequivalente al 1 del monto total adjudicado, por cada d�a de atraso.

La administración podrá rescindir la contratación por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, o por presentar información falsa en las declaraciones juradas. antel podr� rescindir unilateralmente la contrataci�n por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los da�os y perjuicios que hubiere experimentado.

Los importes que se fijen por concepto de garantia de la licitacion podran depositarse indistintamente en: Los importes que se fijen por concepto de garantia de la licitacion podran depositarse indistintamente en

Los proponentes deberan exhibir la documentacion exigida por las normas juridicas vigentes como requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones publicas. Los proponentes deberan exhibir la documentacion exigida por las normas juridicas vigentes como requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones publicas

Visita obligatoria el 17/07. Visita obligatoria el 17/07

Los trabajos serán ejecutados de acuerdo al cronograma que establezca el director designado de aseo urbano y paseos públicos según las necesidades del servicio y en conjunción con el cronograma presentado por el oferente.