Licitaciones de Pasarela

Deberá establecerse en la oferta el cronograma de obra y el plazo de finalización de los trabajos, tomando en consideración a partir del día de recibida la orden de compra correspondiente. se deber� establecer cronograma de obra y entregar el mismo previo al inicio de obra.

El pago será a 60 días a contar de la fecha de conformación de la factura correspondiente, una vez verificada la conformidad de los trabajos, en moneda nacional pesos uruguayos a través del SIFF. el pago ser� a 60 d�as a contar de la fecha de conformaci�n de la facturacorrespondiente, una vez verificada la conformidad de los trabajos, en monedanacional pesos uruguayos a trav�s del siif.

La garantía del proveedor es de su responsabilidad, independientemente de que este accione como sea necesario contra la garantía del fabricante. Se deberá establecer claramente en la oferta el plazo de dicha garantía. se deber� establecer claramente en la oferta el plazo de dicha garant�a

La adjudicación se basará en: Precio (hasta 60 puntos), Plazo de ejecución (hasta 10 puntos), Antecedentes comerciales (hasta 20 puntos) y Antecedentes RUPE (hasta 10 puntos). los factores que utilizar� la administraci�n en el presente procedimiento a efectos decomparar las ofertas ser�n los siguientes: 1 precio: hasta 60 puntos. . . 2 plazo de ejecuci�n: hasta 10 puntos. . . 3 antecedentes comerciales: hasta 20 puntos. . . 4 antecedentes rupe: hasta 10 puntos

El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en estado en ingreso, en ingreso siif o activo. el oferente deber� estar registrado en el registro �nico de proveedores del estadorupe, conforme a lo dispuesto por el art. 76 del t. o. c. a. f. y el poder **** del 10 de julio de 2024. los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: en ingreso, eningreso siif y activo.

La falta de cumplimiento o la demora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones podrá dar mérito a la aplicación de advertencia, suspensión, multa o eliminación del infractor como proveedor. la falta de cumplimiento o lademora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, por causa imputable aloferente o adjudicatario, en su caso, podr� dar m�rito a la aplicaci�n de las siguientesmedidas, no siendo las mismas excluyentes: a advertencia. b suspensi�n por un per�odo a determinar en cada caso. c aplicaci�n de la multa se�alada en el art. 19. d eliminaci�n del infractor como proveedor del organismo.

La dirección de obra podrá solicitar muestras de los materiales o suministros que considere necesarios, previo a la ejecución de los trabajos. la direcci�n de obra podr� solicitar muestras de los materiales osuministros que considere necesarios, previo a la ejecuci�n de los trabajos.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 dos días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. los oferentes podr�n hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2dos d�as h�biles a contar del d�a siguiente a la fecha de apertura

La clasificación incorrecta de información como confidencial podría implicar la descalificación de la oferta. enga en cuenta que una clasificaci�n incorrecta en este aspecto, podr�a implicar la descalificaci�n de la oferta.

La fecha de inicio de la prestación se establecerá en la orden de compra. El plazo contractual será por el término de un 1 año.

La facturación de los servicios se realizará en forma mensual, siendo abonada dentro de los 30 días de recibirse en finanzas la factura debidamente conformada.

La adjudicación se hará por renglón a la oferta que obtenga mayor puntaje de acuerdo con los factores de evaluación detallados anteriormente.

El oferente deberá estar inscripto en el registro único de proveedores del estado RUPE, admitiéndose incluso en estado en ingreso. No obstante, para ser adjudicatario se requerirá que se encuentre en estado activo.

Las conductas que configuran incumplimiento del adjudicatario podrán dar mérito a la imposición de las siguientes sanciones: advertencia y apercibimiento, multas (mínimo 5% de la facturación del periodo afectado, tope 30% del total del contrato), suspensiones y eliminaciones dentro del ámbito del organismo.

En caso de que el oferente no levante el carácter de confidencial de su oferta, esta será desestimada.

La forma de pago debe ser especificada en el P100 remitido. forma de page

especificar marca, procedencia y ampliar caracteristicas para adjudicar es imprescindible ia totalidad de la informacion.

es imprescindible ia totalidad de la informacion.

El plazo de ejecución de los trabajos se fijará entre el director de los trabajos de ANCAP y el de la empresa contratista. Los suministros necesarios deberán estar en planta en un plazo no superior a 60 días calendario desde el inicio de los trabajos. el plazo de ejecuci�n de los trabajos se fijar� entre el director de los trabajos de ancap y el de la empresa contratista.

Se facturará mensualmente por trabajo realizado y terminado, previa aprobación de certificados de avance. Los pagos se realizarán a los 30 días para montos básicos y a los 45 para ajustes paramétricos, a partir de la recepción de facturas, mediante transferencia bancaria. los pagos se realizar�n a los 30 d�as para los montos b�sicos y a los 45 para los ajustes param�tricos, a partir de la recepci�n de las facturas

Se requiere garantía de propuesta (**** pesos uruguayos), garantía de contrato (5% del monto adjudicado) y garantía de tercerizaciones (10% del monto del contrato, vigente durante toda la contratación y un año después de la recepción definitiva). ser� del 5 cinco por ciento del monto adjudicado.

La adjudicación se basará en el menor valor comparativo. Las ofertas con un coeficiente 'c' mayor a 1. 3 podrán ser rechazadas por manifiesta inconveniencia. a los efectos de la adjudicaci�n se tendr� en cuenta el menor valor comparativo.

Se aplicarán multas por incumplimiento de plazos: 3 por mil del total adjudicado por día de atraso en los primeros 30 días, y 6 por mil después de los 30 días. También hay multas por incumplimientos graves y apercibimientos por faltas de calidad o documentación. dentro de los primeros 30 treinta d�as de atraso, se aplicar� una multa igual al 3 ooo tres por mil del total adjudicado, por cada d�a de atraso.

La visita al lugar y las instalaciones relacionadas con los trabajos es obligatoria. Se fija para el día 9 de junio a las 10:00. las empresas interesadas deber�n visitar el lugar y las instalaciones relacionadas con los trabajos.

Luego de la apertura de ofertas, los oferentes pueden formular manifestaciones o aclaraciones por correo electrónico en un plazo máximo de 48 horas hábiles. en caso de discrepancias entre la oferta econ�mica cargada en la l�nea de cotizaci�n del sitio web de compras y contrataciones estatales y la documentaci�n cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdr� lo establecido en la l�nea de cotizaci�n.

La participación simultánea de una persona en la dirección de dos o más empresas oferentes será motivo de descalificación. También se pueden descalificar ofertas por información confidencial mal clasificada o por incumplimientos previos constatados. en caso de comprobarse, la participaci�n simult�nea de una persona en cargos de direcci�n en dos o m�s empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contrataci�n ser� motivo de descalificaci�n de las respectivas ofertas.

****