Licitaciones de Plantas Interior

Se debe incluir garantía en el tablero. i. 2. 18 garantia

El plazo total para la realización de los trabajos no excederá los 90 días calendario, a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación.

Para el cobro de los trabajos realizados el adjudicatario deberá emitir facturas mensuales, calculadas en base al avance de obra. OSE se reserva el derecho de exigir documentación que acredite el pago de salarios y obligaciones tributarias antes de realizar los pagos.

La comparación de ofertas se realizará exclusivamente de acuerdo al monto total de comparación, aunque OSE podrá optar por seleccionar alguna de las alternativas cotizadas.

En caso de atraso en la finalización de los trabajos, el adjudicatario deberá abonar una multa equivalente al precio de una jornada de trabajo por cada día de retraso.

Será obligatoria la visita al sitio de las obras el día jueves 6 de agosto de 2026 a las 11:00. La visita será condición indispensable para que la oferta sea considerada.

La no presentación de alguno de los documentos solicitados será objeto de rechazo de la propuesta.

Las tareas tendrán un plazo máximo de ejecución de 4 meses laborables, debiendo iniciarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de firmado el contrato. Las tareas tendrán un plazo máximo de ejecución de 4 meses laborables.

Cada certificación mensual se abonará a 30 días de emitida la factura. Cada certificación mensual se abonará a 30 días de emitida la factura.

Se constituirá una garantía de fiel cumplimiento del contrato del 5% del monto del contrato, la cual se mantendrá hasta la recepción definitiva de la obra. se constituirá la mencionada garantía, la que será del 5 del monto del contrato y se mantendrá hasta la recepción definitiva de la obra.

Se tendrá en cuenta el precio de comparación económica de ofertas y los antecedentes en trabajos realizados del mismo tipo al licitado. los antecedentes de la empresa con respecto a servicios similares previamente contratados.

Se requiere certificado vigente de DGI, BPS y VECA, además de documentación que acredite el cumplimiento de la ley de seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. documentación que acredite el cumplimiento de la ley **** de fecha **** obligación de seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Se aplicarán multas por no iniciar obras en plazo, incumplimiento de órdenes de servicio, atrasos en la ejecución y por no cumplimiento de reparaciones. si el contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido, la intendencia podrá aplicarle una multa equivalente a 20 u. r.

Cuando el contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al director de la obra. presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dAas al director de la obra

Las ofertas no serán de recibo si no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido. La ofertas no serán de recibo si no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El contrato es por un período de 24 meses. La coordinación del inicio del servicio se realizará según lo establecido en el pliego.

Las condiciones de pago se detallan en el capítulo III, sección 7 del pliego. ANCAP abonará únicamente las horas de servicio efectivamente trabajadas, no pagando fracciones menores a 30 minutos.

Se requiere un depósito de garantías según lo estipulado en el capítulo III, sección 1 del pliego.

Los oferentes deben contar con las autorizaciones correspondientes, como las de la Intendencia Departamental y el Ministerio de Medio Ambiente, para la recolección de residuos.

Se aplicarán multas y penalidades según lo detallado en el capítulo III, sección 11 del pliego.

La visita obligatoria a las instalaciones se realizará el 3 de agosto de 2026 a las 09:00 AM en Planta La Teja, seguida de Planta Capurro y Polo Logístico Yañez Pinzón. Los oferentes deben concurrir con su técnico prevencionista o responsable de SYSO.

Las manifestaciones, aclaraciones o salvedades a las ofertas se pueden formular por correo electrónico a ***@***. *. * en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores a la apertura de ofertas.

La participación simultánea de una persona en cargos de dirección en dos o más empresas oferentes será motivo de descalificación de las respectivas ofertas.

La entrega de la mercadería no podrá exceder al plazo de 10 días calendarios contados a partir de la emisión de la orden de compra.

El pago se realizará a 60 días mediante transferencia electrónica, debiendo contar con cuenta bancaria validada en SIFF en dicha moneda en RUCE.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato es del 5% del monto adjudicado. Los adjudicatarios podrán optar por no presentar garantía, en cuyo caso el incumplimiento se sancionará con una multa equivalente al 10% de la adjudicación.

Las ofertas se evaluarán considerando el precio (hasta 100 puntos) y antecedentes negativos por RUCE (máximo 10 puntos).

El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUCE) con estado activo para la adjudicación.

La falta de cumplimiento generará una multa de 2 por mil por cada día de retraso, calculado sobre el monto de la adquisición no cumplida. Excedido 30 días, la administración podrá revocar la adjudicación.

Serán desestimadas las propuestas cuando contengan cláusulas abusivas, o toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe.