Licitaciones de Adecuaciones

El plazo de entrega e instalación será de 150 días, contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación.

La Dirección General de Casinos efectuará el pago, dentro del plazo de 60 días de la fecha de la recepción de la factura conformada, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Plazo de garantía mínimo del suministro y su instalación, 1 año.

La adjudicación se realizará a la más conveniente a los intereses de la Administración y a las necesidades del servicio, conforme al puntaje asignado.

El oferente que resulte adjudicatario, deberá haber adquirido el estado de activo en el RUPE.

La mora será penada con multa equivalente al 2% del valor del suministro a entregar, por cada semana o fracción de semana de atraso.

Es obligatoria la visita a obra, previa a la cotización, para hacerse una idea acabada de la magnitud de los trabajos y las dificultades que se puedan presentar.

La clasificación incorrecta de información como confidencial podría implicar la descalificación de la oferta.

La fecha prevista de terminación de las obras es a los 60 días hábiles de suscripto el contrato. La fecha prevista de terminación de las obras es a los 60 dA­as hábiles de suscripto el contrato.

Las facturas se emitirán en pesos uruguayos y deberán ser acompañadas por el informe de avance, aprobado por la unidad de arquitectura del MGAP. Una vez recibida la citada documentación, el comprador efectuará el pago dentro de los 45 días. las facturas se emitirán en pesos uruguayos y deberán ser acompaA±adas por el informe de avance, aprobado por la unidad de arquitectura del mgap. una vez recibida la citada documentación, el comprador efectuará el pago dentro de los 45 dA­as.

Dentro del plazo de diez aA±os, a contar desde la fecha de recepción provisoria de la obra, el contratista repondrá en forma inmediata, sin cargo alguno, todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de construcción. Dentro del plazo de diez aA±os, a contar desde la fecha de recepción provisoria de la obra, el contratista repondrá en forma inmediata, sin cargo alguno, todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de construcción.

El contratante adjudicará el contrato al oferente elegible cuya oferta el contratante haya determinado que cumple sustancialmente con las especificaciones y demás requisitos exigidos en estos documentos y que representa el precio más bajo. el contratante adjudicará el contrato al oferente elegible cuya oferta el contratante haya determinado que cumple sustancialmente con las especificaciones y demás requisitos exigidos en estos documentos y que representa el precio más bajo.

Previo a la firma del contrato el contratista adjudicado deberá estar en estado activo en RUPE. En caso de no estarlo, se otorgará un plazo de 5 cinco dA­as para regularizar la situación. previo a la firma del contrato el contratista adjudicado deberá estar en estado activo en rupe. en caso de no estarlo, se otorgará un plazo de 5 cinco dA­as para regularizar la situación.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de el contratista, el contratante le impondrá sanciones económicas, aplicando un valor de 0. 1 por cada dA­a de retraso, de hasta un máximo acumulable del 10 del precio del contrato. Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de el contratista, el contratante le impondrá sanciones económicas, aplicando un valor de 0. 1 por cada dA­a de retraso, de hasta un máximo acumulable del 10 del precio del contrato.

Se realizará una visita obligatoria al sitio de la obra el día 24 de julio de 2026, a la hora 12:00. Se realizará una visita obligatoria al sitio de la obra el dA­a 24 de julio de 2026, a la hora 12: 00.

La dirección de obras podrá solicitar muestras si lo considera oportuno. la dirección de obras podrá solicitar muestras si lo considera oportuno.

La visita es obligatoria y se deberá adjuntar comprobante de haberla realizado.

Los trabajos deberán iniciarse en un plazo máximo de 10 días corridos a partir de la notificación de la orden de compra y culminar dentro de los 40 días hábiles de iniciado. La recepción provisoria no podrá superar el plazo de obra acordado.

La administración pagará al adjudicatario los montos certificados por el director de obras dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrega de la factura correspondiente a cada certificado de avance de obra. Se realizarán retenciones del 5% del avance de trabajos.

Se requiere garantía de cumplimiento de contrato del 5% del monto del contrato adjudicado, a constituir dentro de los 10 días hábiles de la notificación de la orden de compra. Opcionalmente, se puede solicitar no presentarla, pero se aplicará una multa del 10%.

La propuesta seleccionada será la que obtenga el mayor puntaje, basado en una ponderación técnica del 50% y una ponderación económica del 50%. Se pueden descontar hasta 20 puntos por antecedentes en RUPE.

El adjudicatario deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) en estado activo.

Se aplicará una multa del 1% sobre el monto de la adjudicación por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras o atraso en el plazo de finalización. El incumplimiento de obligaciones puede generar apercibimiento, suspensión o eliminación del registro de proveedores, y ejecución de garantías.

La visita técnica es opcional y se realizará el 23 de julio de 2026 de 9 a 17 horas en el edificio sede de la Administración de Aduanas de Rivera.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de dos días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura.

La administración podrá desestimar ofertas por falta de información suficiente, concusión, cohecho, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, o si la información confidencial no reúne los requisitos exigidos.