Licitaciones de Sistema Alimentacion

El plazo de entrega máximo es de 45 días, contados a partir del día siguiente a la firma de la constancia de afectación del crédito. Según el pliego: plazo de entrega máximo: 45 días.

Los pagos se realizarán en pesos uruguayos, tomando en cuenta el tipo de cambio al momento de hacerse la transferencia. La facturación no debe establecer plazos para su pago. El pliego indica: los pagos se realizarán en pesos uruguayos tomando en cuenta cuando corresponda el tipo de cambio al momento de hacerse la transferencia.

Se exige una garantía mínima de 3 años para la central telefónica y la mayoría de los equipos, y de 1 a 2 años para otros ítems. El pliego especifica: garantía mínima: 3 años para la central y otros equipos.

La adjudicación se basa en el menor precio (80 puntos) y los antecedentes negativos en RUPE (20 puntos). Se otorga mayor puntaje al menor precio ofertado. El pliego indica: se otorgara mayor valor al menor precio ofertado de acuerdo a la siguiente fórmula: precio menor x 80 /precio evaluado.

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Se debe presentar el anexo alfa (formulario de identificación) y el anexo bravo (declaración jurada PIN) cuando corresponda. El pliego menciona: estar inscripto en el registro de proveedores del estado.

Se aplicará una multa del 1% del importe no entregado por cada día de atraso. Por incumplimiento en cantidad, calidad o especificaciones, se podrán imponer multas de hasta el 20% del valor total. El pliego establece: se podrá fijar una multa del 1% del importe no entregado en el tiempo previsto y por cada día de atraso.

La entrega de muestras es hasta 48 horas antes de la apertura de ofertas. Se podrán solicitar muestras o información complementaria para los ítems cotizados. El pliego indica: entrega muestras: hasta 48hs antes de la apertura de ofertas.

Se podrán formular observaciones a las ofertas durante un plazo de 2 días hábiles a partir de la apertura del procedimiento. Las mismas se cursan por correo electrónico. El pliego señala: se podrán formular observaciones a las ofertas presentadas, durante el plazo de 2 (dos) días hábiles a partir de la apertura del procedimiento.

La oferta será desestimada si se cotiza en dólares sin seleccionar el tipo de cambio fondo comprador, si se establecen fórmulas de actualización de precios, o si no se responde a solicitudes de aclaración en 48 horas. El pliego indica: si se establece otro, su oferta será desestimada sin más trámite.

El plazo de ejecución se evalúa con hasta 20 puntos. El contratista propone el plazo en días laborables, y el cronograma debe presentarse en Microsoft Project. Las obras no pueden interferir con el funcionamiento del edificio, por lo que los trabajos se realizan de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 hs. se indicará claramente el plazo de entrega de la obra en días laborables.

El pago se realiza mensualmente según el avance de los trabajos efectivamente realizados, previa conformación del banco. El contratista debe solicitar el pago dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, presentando nota, planilla de medición, cronograma actualizado y nómina de construcción. el pago se realizará mensualmente de acuerdo al avance de los trabajos efectivamente realizados.

No se exige garantía de mantenimiento de oferta, pero si el oferente desea constituirla, el importe es de US$ **** adjudicatarios deben garantizar el cumplimiento del contrato con un valor equivalente al 5% del total adjudicado, mediante depósito, fianza o póliza de seguro. deberán garantizar el cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5 cinco por ciento del total adjudicado.

La evaluación se realiza en dos etapas: primero una evaluación técnica con puntaje mínimo de 70 puntos, y luego una evaluación económica. El puntaje global se calcula con la fórmula: PG = (Precio Global x 0. 7) + (0. 3 x (1 - (Ev. Téc. /70)) /30). el menor puntaje global corresponderá a la propuesta mejor evaluada.

La empresa responsable del SDAI debe estar registrada ante la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y contar con un técnico registrado que firme el formulario F2B. También debe ser integrador de la marca Notifier. deberá estar registrada ante dirección nacional de bomberos dnb, acorde al artículo 24 del decreto ****.

Se puede aplicar una multa de hasta el 1% por cada día calendario de demora, sobre el valor total de los bienes no suministrados, hasta un máximo del 10% del importe total de adjudicación. También se pueden aplicar apercibimientos, suspensión del registro, anulación o rescisión del contrato. el banco podrá aplicar una multa de hasta el 1 uno por ciento por cada día calendario de demora.

La visita previa es obligatoria. Los oferentes deben visitar el lugar donde se desarrollarán los trabajos antes de formular la propuesta, para tomar conocimiento del estado actual del edificio. los oferentes deberán visitar el lugar donde se desarrollarán los trabajos, previo a la formulación de la propuesta. . . esta visita tendrá lugar en día y hora indicados en el pliego y tendrá carácter obligatorio.

La no presentación del anexo A y todos los ítems de la oferta económica son de carácter excluyente. También es excluyente el registro ante la DNB y la constancia de ser integrador de la marca Notifier. la presentación del anexo a, así como todos los ítems de la oferta económica son de carácter excluyente.