Licitaciones de Servicio Emergencias

El plazo de ejecución de obra comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha del acta de inicio de obra. El plazo de ejecución de obra comenzar� a contarse a partir del d�a siguiente a la fecha del acta de inicio de obra, y formar� parte de la propuesta.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta y garantía de fiel cumplimiento de contrato. el adjudicatario deber� constituir garant�a de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el punto 4. 2. de las condiciones del llamado del pcp.

La evaluación de ofertas se basa en precio, antecedentes y plazo. se aplicar� el siguiente cuadro, tomando en cuenta los siguientes factores de evaluaci�n, y criterios de ponderaci�n sobre la base de un puntaje m�ximo por oferta de 100 puntos.

Se requiere certificado V. E. C. A. vigente expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. certificado v. e. c. a. vigente a la fecha de apertura de la licitaci�n, expedido por el registro nacional de empresas de obras p�blicas del m. t. o. p

Se aplicarán multas por atraso en la documentación legal. podr� ser pasible de una multa de 5 u. r. cinco unidades reajustables por cada d�a h�bil de atraso

Se establece una reunión informativa y visita obligatoria al sitio de las obras. se establece una reuni�n informativa y visita obligatoria al sitio de las obras que ser� coordinada oportunamente.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles. los oferentes podr�n hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 dos d�ash�biles a contar del d�a siguiente a la fecha de apertura.

La omisión de información requerida o una oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos puede ser causal de rechazo. si el oferente omite suministrar toda la informaci�n requerida en los documentos de licitaci�n o presenta una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, el riesgo inherente a estas omisiones ser� de su cargo y el resultado podr� ser el rechazo de su oferta.

El servicio de mantenimiento se prestará por hasta 36 meses anuales, con visitas quincenales y atención de emergencias 24/7.

El pago se realizará mediante el sistema SIFF, dentro de los 60 días contados a partir del último día del mes al que pertenece la factura.

Los adjudicatarios cuyo monto supere el 40% de la L. A. deberán presentar un depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación.

La adjudicación se realizará al proveedor que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, ajustándose al pliego, cuyo precio incrementado por el AN sea el de menor cuantía.

El adjudicatario deberá suministrar a la unidad ejecutora, antes de comenzar el contrato, las habilitaciones requeridas según la normativa vigente para la prestación del servicio.

En caso de incumplimiento, se aplicarán descuentos del 10% al 20% del importe de la factura, o descuentos equivalentes a servicios no cumplidos, pudiendo llegar a la rescisión del contrato y ejecución de la garantía.

se realizará visita obligatoria pudiendo coordinar al **** int ****, parala misma dirigirse a la oficina de servicios generales.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 dos días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura.

La no presentación de lo solicitado como requisitos mínimos, o la falta de subsanación de errores en el plazo establecido, determinará que la oferta no sea valorada o sea desestimada.

El pago se realizará mediante SIFF de 30 a 45 días, previa aceptación y conformidad por parte del organismo de los bienes recibidos. El pago se realizar� mediante siif de 30 a 45 d�as, previa aceptaci�n y conformidad por parte del organismo de los bienes recibidos.

El criterio de evaluación se basa en el precio (60 puntos) y antecedentes satisfactorios (40 puntos). a precio 60 puntos. a la oferta de menor precio se le asignar� 60 puntos.

El oferente debe estar inscripto en RUPE con estado en ingreso, en ingreso SIFF, activo. el oferente debe estar inscripto en rupe con estado en ingreso, en ingreso siif, activo.

La mora será penada con multa equivalente al 2% del valor del trabajo a cumplir por cada semana o fracción de semana de atraso, con un máximo de 30 días. la mora ser� penada con multa equivalente al 2 dos por ciento, del valor del trabajo a cumplir, por cada semana o fracci�n de semana de atraso.

Se requiere constancia de visita obligatoria, firmada por un funcionario del respectivo establecimiento de juego. constancia de visita obligatoria, firmada por un funcionario del respectivo establecimiento de juego.