Licitaciones de Acondicionamiento Termico

El oferente debe establecer el plazo para la realización de los trabajos. Se otorgan puntos según el plazo: menor o igual a 90 días (15 puntos), entre 91 y 120 días (10 puntos), mayor a 120 días (5 puntos).

Los trabajos serán pagos a crédito 30 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la facultad pueda pagar al contado 8 días. Para esa eventualidad indicar el precio contado.

Todo oferente deberá antes de presentar su propuesta, constituir garantía de mantenimiento de la misma. El monto de la garantía se fijará en **** pesos uruguayos.

Se ponderará con el siguiente criterio: puntaje de evaluación económica 85 puntos y plazo de realización de los trabajos 15 puntos.

Desde el **** no podrá ser adjudicataria ninguna empresa que no esté en estado activo en el rupe. El adjudicatario deberá tener vigentes certificados de BPS, DGI y BSE.

Por atrasos en la entrega de los trabajos, el contratista tendrá una multa de 12 U. R. la primera semana calendario y 10 U. R. por cada día calendario siguiente.

La visita obligatoria al sitio de los trabajos se realizará el día 28 de octubre de 2026, a las 14:00 horas, partiendo desde el hall de entrada de la facultad de ingeniería.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas a contar del día siguiente a la fecha de apertura.

Las ofertas de las empresas que no cuenten con al menos cinco trabajos similares trabajos de la misma naturaleza en los últimos 5 años serán consideradas no válidas.

La ejecución de la obra tiene un plazo de 9 nueve meses desde el acta de inicio de obra.

El pago se efectúa por certificado mensual de obra ejecutada y se realiza dentro de los 65 días calendario siguientes a la presentación en forma de la factura.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta de **** pesos uruguayos y garantía de fiel cumplimiento del 5 sobre el valor de lo adjudicado.

Se adjudicará a la empresa de mayor puntaje según el monto de comparación, con fórmula de puntaje inversamente proporcional al monto.

Se requiere registro de proveedores del estado rupe y certificado veca expedido por el mtop con categoría II, especialidades A, B, C y F.

El límite máximo de penalidades será del 10 del monto del contrato, pudiendo rescindirse el contrato al alcanzar dicho porcentaje.

No se dispone visita obligatoria. Los oferentes obtendrán por sí mismos la información del sitio bajo su exclusiva responsabilidad.

No serán de recibo las ofertas que se presenten fuera del plazo, lugar y medio establecidos y serán devueltas sin abrir.

El plazo de obra se puntúa según el cronograma presentado: entre 60 y 75 días 5 puntos, entre 76 y 90 días 4 puntos, entre 91 y 120 días 1 puntos, mas de 120 días 0.

Se podrá abonar hasta un 30% del monto adjudicado por acopio o anticipo financiero. El reintegro se realizará deduciendo el mismo del pago de la obra.

Se exige garantía de fiel cumplimiento de contrato y garantía por acopio o anticipo financiero. No se exige garantía de mantenimiento de oferta.

Los factores de evaluación son: precio: suma de todos los rubros leyes sociales: 70 puntos máximo, antecedentes de la empresa: 10 puntos máximo, antecedentes del representante técnico: 12 puntos máximo, cronograma de obra: 5 puntos máximo y certificados de calidad de la empresa: 3 puntos máximo.

Se requiere estar inscripta en el registro único de proveedores del estado rupe y encontrarse inscriptas en el registro nacional de empresas constructoras de obras públicas.

En caso de incumplimiento de plazos se aplicarán multas y sanciones según el artículo 31. Se puede congelar el ajuste de precios si se excede el plazo por causas imputables a la adjudicataria.

La visita es obligatoria: no se aceptarán ofertas que no hayan cumplido con la visita obligatoria. Se debe realizar al menos una visita previa a la presentación de ofertas.

Se desestimarán ofertas que no cumplan con la visita obligatoria, no presenten el formulario de identificación firmado, no estén inscriptas en RUPE o no coticen todos los rubros del planillado.

Se comenzará un período de garantía de buen funcionamiento por el período de un año para todo lo que sea instalación eléctrica.

La empresa oferente o subcontratista deberá estar registrada en ute como firma instaladora.

Existe una visita de carácter obligatorio el 6 de octubre hora ****.

En la oferta se deberá indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar adjuntando catálogos del fabricante y de ser posible muestras de cada elemento ofertado.

Podría rechazarse la oferta en el caso que los puntos anteriores no se cumplan asatisfacción de la parte interesada.