Licitaciones de Senalizacion Obra

El pago se realizará a través del SIIF. Según el texto: el pago se realizará a través del siif.

Las empresas deberán encontrarse inscriptas en el RUPÉ y en estado activo. Según el texto: las empresas deberán encontrarse inscriptas en el rupe y en estado activo.

El plazo de ejecución se evalúa con hasta 20 puntos. El contratista propone el plazo en días laborables, y el cronograma debe presentarse en Microsoft Project. Las obras no pueden interferir con el funcionamiento del edificio, por lo que los trabajos se realizan de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 hs. se indicará claramente el plazo de entrega de la obra en días laborables.

El pago se realiza mensualmente según el avance de los trabajos efectivamente realizados, previa conformación del banco. El contratista debe solicitar el pago dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, presentando nota, planilla de medición, cronograma actualizado y nómina de construcción. el pago se realizará mensualmente de acuerdo al avance de los trabajos efectivamente realizados.

No se exige garantía de mantenimiento de oferta, pero si el oferente desea constituirla, el importe es de US$ **** adjudicatarios deben garantizar el cumplimiento del contrato con un valor equivalente al 5% del total adjudicado, mediante depósito, fianza o póliza de seguro. deberán garantizar el cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5 cinco por ciento del total adjudicado.

La evaluación se realiza en dos etapas: primero una evaluación técnica con puntaje mínimo de 70 puntos, y luego una evaluación económica. El puntaje global se calcula con la fórmula: PG = (Precio Global x 0. 7) + (0. 3 x (1 - (Ev. Téc. /70)) /30). el menor puntaje global corresponderá a la propuesta mejor evaluada.

La empresa responsable del SDAI debe estar registrada ante la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y contar con un técnico registrado que firme el formulario F2B. También debe ser integrador de la marca Notifier. deberá estar registrada ante dirección nacional de bomberos dnb, acorde al artículo 24 del decreto ****.

Se puede aplicar una multa de hasta el 1% por cada día calendario de demora, sobre el valor total de los bienes no suministrados, hasta un máximo del 10% del importe total de adjudicación. También se pueden aplicar apercibimientos, suspensión del registro, anulación o rescisión del contrato. el banco podrá aplicar una multa de hasta el 1 uno por ciento por cada día calendario de demora.

La visita previa es obligatoria. Los oferentes deben visitar el lugar donde se desarrollarán los trabajos antes de formular la propuesta, para tomar conocimiento del estado actual del edificio. los oferentes deberán visitar el lugar donde se desarrollarán los trabajos, previo a la formulación de la propuesta. . . esta visita tendrá lugar en día y hora indicados en el pliego y tendrá carácter obligatorio.

La no presentación del anexo A y todos los ítems de la oferta económica son de carácter excluyente. También es excluyente el registro ante la DNB y la constancia de ser integrador de la marca Notifier. la presentación del anexo a, así como todos los ítems de la oferta económica son de carácter excluyente.