Administración Nacional De Telecomunicaciones

"entrega en un plazo máximo de 120 días corridos"

"el pago se efectuará previa aceptación técnica de los suministros, dentro del cronograma de pagos de antel cuyo plazo estimado es de 30 días corridos"

"el adjudicatario deberá garantizar los vehículos entregados con la garantía habitual con la que se comercializan los vehículos en el mercado nacional"

"se adjudicará a la empresa que cotice el menor precio y cumpla con las especificaciones"

"en caso de atraso en los plazos de entrega, se aplicará una multa del 0. 5% sobre el monto total adjudicado"

"se realizará una inspección para verificar el cumplimiento"

El plazo de ejecución no puede superar al establecido en el pliego de condiciones. El oferente debe declarar expresamente el cumplimiento del plazo. el plazo de ejecución no puede superar al establecido en el pliego de condiciones.

Pagos mensuales por certificados de obra aprobados: 95% del certificado y 5% del precio total al otorgarse la recepción definitiva. 95 noventa y cinco por ciento de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 5 cinco por ciento del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra.

Garantía de fiel cumplimiento de contrato por el 5% del monto total adjudicado, depositada dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación. deberá constituir en caso de corresponder, una garantía de fiel cumplimiento de contrato por el 5 cinco por ciento del monto total adjudicado.

Se adjudicará a la oferta que, cumpliendo con el pliego, presente el menor precio comparativo. la administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor precio comparativo.

Para contratar con ANTEL, se debe estar inscripto en el RUPE con estado de proveedor activo. Las empresas en ingreso pueden presentarse, pero la adjudicataria debe obtener el estado activo. deberá estar inscripto en el rupe registro único de proveedores del estado en estado de proveedor: activo.

Multa por no ejecución del 10% del monto total adjudicado sin impuestos. El total de multas no puede exceder el 20% del monto adjudicado. se aplicará una multa equivalente al 10 del monto total adjudicado sin impuestos.

Las solicitudes de aclaración deben presentarse por escrito hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de apertura. deberán solicitarse por escrito hasta 5 cinco días hábiles anteriores a la fecha de apertura.

Se descalificará la oferta si se detecta información falsa en las declaraciones juradas. También se descartará si la empresa indica un régimen de aportación distinto al indicado en el pliego. en caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la oferta.

El plazo para entregar los trabajos es de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra. una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados.

Se exigen garantías técnicas: 10 años para la instalación sanitaria y 2 años para modificaciones de diseño. el adjudicatario extenderá una garantía por 10 (diez) años a partir de la fecha de recepción definitiva y deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativos. . . por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva.

Los oferentes deben estar inscriptos en el Área Fiscalización Nacional del V. E. C. A. de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción. deberán encontrarse inscriptos en el Área Fiscalización Nacional del V. E. C. A. de empresas de obras públicas ex Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción.

Se aplican multas por incumplimientos técnicos, de plazos y por no ejecución. si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso y ANTEL aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin leyes sociales.

La visita de obra es obligatoria. previo a la presentación de las ofertas se realizará una visita obligatoria. se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente.

Se debe presentar una muestra del piso flotante previo a su instalación. se deberá presentar una muestra del piso flotante previo a su instalación. la dirección de obra tendrá la potestad de rechazar la muestra en caso de no estar de acuerdo con el modelo elegido.

La oferta se descartará si no se incluye el plan de trabajo o si el plazo establecido excede el plazo de entrega. en caso de su no inclusión, se descartará la oferta y en caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la contratación, se descartará la propuesta.

El plazo para la entrega de los trabajos es de 10 días laborables desde el inicio de la obra, según se indica: una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 10 diez días laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados.

Se exige una garantía por responsabilidades laborales del 5% del importe total adjudicado sin impuestos, según se indica: la empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5 cinco por ciento del importe total adjudicado sin impuestos, para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales.

La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio comparativo, según se indica: la administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor precio comparativo.

Se requiere inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública y en RUPE, según se indica: la empresa deberá encontrarse inscripta en el registro nacional de empresas de obras públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho registro.

Se aplican multas por incumplimientos, como se indica: antel aplicará una multa diaria equivalente al 2 del monto total adjudicado sin impuestos y sin leyes sociales por atraso en plazos de inicio y entrega.

La visita de obra es no obligatoria, según se indica: previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

La oferta puede ser descartada si no se incluye el plan de trabajo, según se indica: en caso de su no inclusión, se descartará la oferta. También se descarta si no se cumple con el registro requerido.