Intendencia De Colonia

El contratista entregará el material en depósitos de la intendencia, en forma parcial, de acuerdo a las necesidades de la intendencia, en cantidades no menores a **** kg (200 bolsas).

El pago se efectuará a los 30 días fecha factura, sin perjuicio de otras fórmulas que se quieran proponer.

Se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato, la que será del 5% del monto del contrato y se mantendrá hasta la recepción definitiva del suministro.

Se asignará puntaje máximo de hasta 100 puntos: precio de comparación económica de ofertas (75 puntos) y calidad del material y antecedentes del proveedor (25 puntos).

El adjudicatario debe estar inscripto en el RUPE (decreto ****), presentar certificado vigente de B. P. S. y certificado vigente de D. G. I.

Si el contratista no ejecutara los suministros de acuerdo a lo establecido, la intendencia podrá aplicarle una multa equivalente a 12 U. R. por cada día hábil de atraso.

El contratista podrá presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo, en un plazo no mayor de 10 días al dpto. de obras.

Las ofertas no serán de recibo si no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El plazo de entrega debe ser especificado en la propuesta. Se sugiere realizar la entrega en 2 entregas mensuales en partes iguales, o a coordinar previamente. Las entregas se realizarán en el horario de 8:00 a 12:00 hs. previa coordinación.

La forma de pago es a crédito 45 días. La facturación se realizará en forma parcial junto con cada entrega de las canastas.

Se exigirá al adjudicatario la verificación en el RUPE de la inscripción de los oferentes, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones. El oferente seleccionado deberá haber adquirido el estado de activo en el RUPE.

Si al momento de la adjudicación el proveedor no hubiese adquirido el estado activo en RUPE, se otorgará un plazo de 5 días hábiles para adquirirlo, bajo apercibimiento de adjudicar al siguiente mejor oferente.

El suministro se comenzará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato. La entrega será parcial o total, a solicitud de la intendencia, con antelación mediante orden firmada. el suministro se comenzará dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la firma del contrato.

El pago se efectuará a los 30 días fecha factura. La facturación se realizará mensualmente, reuniendo las cantidades de cada entrega parcial. el pago se efectuará a los 30 días fecha factura.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá constituirse en caso que el monto adjudicado supere el monto legal vigente, en un plazo de 10 días, no inferior al 5% de la suma adjudicada. no podrá ser inferior al 5 de la suma adjudicada.

Se tendrá en cuenta: muestras entregadas, monto cotizado y antecedentes del proveedor. Se asigna puntaje máximo de 100 puntos: menor precio (75), antecedentes (15) y calidad de muestras (10). le corresponderán puntaje máximo al menor precio.

El adjudicatario debe presentar inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (R. U. P. E. ), certificado vigente de B. P. S. y certificado vigente de D. G. I. inscripción en el registro único de proveedores del estado r. u. p. e. .

Si el contratista no ejecuta los suministros según lo establecido, la intendencia podrá aplicar una multa equivalente a 12 U. R. por cada día hábil de atraso. multa equivalente a 12 u. r. por cada día hábil de atraso.

Con anterioridad a la cotización se deberá entregar muestras de la mercadería en la oficina del Dpto. de Obras para su evaluación física. se deberá entregar muestras de la mercadería en la oficina del dpto. de obras para su evaluación física.

Si el contratista se creyera perjudicado por una orden de servicio, deberá ejecutarla y presentar sus reclamaciones por escrito en un plazo no mayor de 10 días al Dpto. de Obras. en un plazo no mayor de 10 días al dpto. de obras.

Las ofertas no serán de recibo si no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido. No se admitirán ofertas parciales por rubro. La evaluación de muestras será causal de aceptación o rechazo. no se admitirán ofertas parciales por rubro.

Se exige verificación en el R. U. P. E. y si el adjudicatario no está activo, se otorga un plazo de 5 días hábiles para adquirir dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar al siguiente oferente. El texto dice: la administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado.