Licitaciones de Otros

Las ofertas deberán cotizarse ajustándose a la descripción de la planilla de cantidades y las descripciones de los servicios. Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura. las cuales ser�n abonadas a los 60 d�as de conformadas las mismas por el ordenador correspondiente.

La empresa será responsable por la conservación de las reposiciones y de todos los trabajos comprendidos en el presente llamado, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. la conservaci�n de las reposiciones y de todos los trabajos comprendidos en el presente llamado, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepci�n de los trabajos por la jefatura comercial operativa sobre defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobaci�n.

El procedimiento de comparación será por factor precio sobre el conjunto de ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor precio de comparación.

Los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado). los oferentes deber�n estar registrados en el rupe registro �nico de proveedores del estado, decreto del poder ejecutivo no ****.

Las multas se aplicarán cuando el contratista no efectúe el reemplazo de alguno de sus trabajadores o no agregue los trabajadores solicitados por la administración dentro del plazo establecido de 5 días hábiles, o incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. La multa a aplicar será del 0,2% del precio total del contrato por cada día calendario de incumplimiento. la multa a aplicar ser� del 0, 2 del precio total del contrato por cada d�a calendario de incumplimiento.

Una vez aprobado el plan de trabajo, el adjudicatario dispondrá de cinco días hábiles para la ejecución de los trabajos en el plazo establecido en días calendarios laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados. una vez aprobado el plan de trabajo la obra por parte de la direcci�n de obra el adjudicatariodispondr� de cinco d�as h�biles para la ejecuci�n de los trabajos en el plazo establecido en d�ascalendarios laborales para la construcci�n para entregar los trabajos completamente terminados.

El rubro implantación se paga al 100% en el primer avance. Para el resto de los rubros se paga el 95% de cada certificado mensual aprobado, y el 5% restante una vez otorgada la recepción definitiva. el rubro implantaci�n deber� incluirse en el primer avance de obra y se pagar� 100 cien por ciento en el momento del pago de dicho avance. Para el resto de los rubros se pagar�: 95 noventa y cinco por ciento de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 5 cinco por ciento del precio total una vez otorgada la recepci�n definitiva de la obra ante solicitud del adjudicatario.

Se exige una garantía por terminaciones de dos años a partir de la recepción definitiva, cubriendo problemas de adherencia, pérdida de color, fisuración, hundimiento o defectos por mala aplicación o calidad del material. garant�a por terminacionesel adjudicatario extender� una garant�a por dos a�os a partir de la recepci�n definitiva, por la buenaadherencia, la perdida de color, fisuraci�n, hundimiento y cualquier otro defecto que tenga comoorigen una mala aplicaci�n o calidad del material.

La adjudicación será a la oferta que cumpla con el pliego y presente el menor precio comparativo. la administraci�n adjudicar� a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente elmenor precio comparativo.

La empresa deberá estar inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública y tener vigente el certificado de inscripción. También se requiere estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) con estado activo para la adjudicación, aunque se permite estado de ingreso para presentarse a la licitación. a la fecha de apertura de ofertas, la empresa deber� encontrarse inscripta en el registro nacionalde empresas de obras p�blicas y tener vigente el certificado de inscripci�n expedido por dichoregistro. y para poder contratar con antel, deber� estar inscripto en el rupe registro �nico de proveedores del estado en estado de proveedor: activo

Se aplicarán multas por incumplimientos técnicos (1 UR por día de atraso para corregir irregularidades), incumplimiento en plazos de inicio y entrega (1% diario del monto total adjudicado), y atrasos en tareas del plan de trabajo (fórmula MxD x C, donde M es el monto de la multa, D es la demora en días y C es el monto de la certificación de la etapa incumplida).

Previo a la colocación de pisos de baldosa vinílica, porcelanato y baldosa 9 panes, se deberá presentar muestra a la dirección de obra para su aprobación. previo a su colocaci�n se deber� presentar muestra a la direcci�n de obra y requerir� laaprobaci�n de �sta para ser colocados.

Se pueden efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de apertura. se podr�n efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 5 cinco d�as h�biles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitaci�n.

La oferta será descartada si la empresa no obtiene el estado de proveedor activo en RUPE en el plazo estipulado, si la planilla de cotización presenta enmiendas, tachaduras o testaduras, o si la información en declaraciones juradas es falsa. en el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartar� la oferta yla administraci�n podr� adjudicar la contrataci�n al siguiente mejor oferente con estado deproveedor activo en el referido registro. y en caso de que la planilla de cotizaci�n presente enmiendas, tachaduras, interlineados otestaduras, se descartar� la oferta. y en caso que se detecte que la informaci�n presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificar� la oferta � se rescindir� la contrataci�n en caso de adjudicaci�n

El plazo para la construcción de haces tubulares se calculará según la cantidad de tubos, espesor de la placa, material de las placas y cantidad de baffles. Para trabajos urgentes, el plazo será la mitad del correspondiente al trabajo normal. Para otros componentes, se establecerá un plazo tipo de ejecución con el contratista, con plazos tentativos de 30, 60, 90 o 120 días según el peso y complejidad. el plazo para la construcción haces tubulares de tipos shell tubes o su retubado se calculará de la siguiente forma: a1 n�mero de tubosa2 espesor de la placa principal mma3 coeficiente que depende del material de las placasa4 cantidad de baffles verticales u horizontales incluida el ancla.

El pago se realizará según el tipo de trabajo encomendado. Para mazos haces tubulares, se aplicarán fórmulas específicas según el régimen (normal o urgente) y las variables del mazo. Para partes y componentes de intercambiadores no incluidos en mazos, se pagará por kilogramos de peso del componente terminado. Los materiales suministrados por el contratista se pagarán con un 15% sobre el precio cotizado. Las facturas básicas se pagarán a los 30 días y las de ajuste paramétrico a los 45 días. se pagar� seg�n el tipo de trabajo que se encomienda de acuerdo a las siguientes pautas: 7. 1 pago de mazo haces tubulares de tipo shell and tubela construcci�n de un mazo estar� en funci�n de las siguientes variables: a1 cantidad de tubosa2 espesor de la placa principal frontal mma3 coeficiente que depende del material de las placa.

Se requiere una garantía de propuesta de **** pesos uruguayos y una garantía de contrato del 5% del monto adjudicado. Adicionalmente, se exige una garantía de tercerizaciones del 10% del monto del contrato. de propuesta: ser� de ****, 00 pesos uruguayos cuatrocientos ochenta y ocho mil. de contrato: ser� del 5 cinco por ciento del monto adjudicado.

La adjudicación se basará en el menor precio comparativo. Las ofertas con un coeficiente c mayor a 1. 1 podrán ser rechazadas por manifiesta inconveniencia. a los efectos de la adjudicaci�n se tendr� en cuenta el menor precio comparativo. las ofertas en las que el coeficiente c sea mayor a 1. 1, ser�n pasibles de rechazo pormanifiesta inconveniencia, a s�lo criterio de ancap.

Las ofertas deben cumplir con los requisitos de admisibilidad detallados en el pliego, incluyendo el plazo de validez de la oferta, la información de capacidad técnica y antecedentes, y las condiciones comerciales como el depósito de garantías y la cotización. oda oferta para ser considerada deber� cumplir yo aceptar lo detallado acontinuaci�n: lo establecido en el punto ii. 6. lo requerido en el punto ii. 8 lo solicitado en el punto iii. 1 lo requerido en el punto iii. 2 lo indicado en el punto iii. 6 lo determinado en el punto iii. 14

En caso de incumplimiento del plazo de entrega, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total del trabajo (régimen normal) o 3% (régimen urgente) por día de atraso imputable al contratista. Otras multas aplican por incumplimiento en capacidad, calificaciones del personal u otros incumplimientos. La suma total de multas no podrá superar el 20% del monto adjudicado. en caso de incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los trabajos, determinar� laaplicaci�n de una multa equivalente al del 1 uno por ciento sobre el importe total del trabajoque se realice por r�gimen normal y 3 tres por ciento sobre el importe total del trabajopara el r�gimen urgentecuando se superen los 5 cinco d�as sin mediar comunicaci�n por parte del contratista seaplicar� una multa del 0, 5 del monto total adjudicado por cada d�a de atraso imputable alcontratista.

Se recomienda a las empresas visitar los lugares e instalaciones relacionadas con los trabajos el día 10 de julio de 2026 a las 10:00. Es obligatorio el uso de uniforme de trabajo, calzado de seguridad, casco y lentes de seguridad para ingresar a planta. se recomienda a las empresas visitar los lugares e instalaciones relacionadas con los trabajos eld�a 10 de julio de 2026 a la hora 10: 00. [. . . ] para ingresar a planta a realizar la visita, ser� obligatorio el uso de uniforme de trabajo, calzadode seguridad, casco y lentes de seguridad.

Luego de la apertura de ofertas, los oferentes podrán formular manifestaciones, aclaraciones o salvedades enviando un correo electrónico a ***@***. *. * en un plazo máximo de 48 horas hábiles. luego de efectuada la apertura de las ofertas y publicada el acta respectiva, el oferente que as�lo desee, podr� formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que considere, enviandoun correo electr�nico a: ***@***. *. * en un plazo m�ximo de 48 horash�biles

La participación simultánea de una persona en cargos de dirección en dos o más empresas oferentes será motivo de descalificación. La información ingresada como confidencial que no cumpla los requisitos normativos también puede llevar a la descalificación. en caso de comprobarse, la participaci�n simult�nea de una persona en cargos de direcci�n endos o m�s empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contrataci�n, ser�motivo de descalificaci�n de las respectivas ofertas.

El monto estimado para el servicio es de hasta ****,00 (cuarenta millones de pesos uruguayos), más IVA. por un monto de hasta 40: ****, 00 cuarenta millones de pesos uruguayos, m�s i. v. a.

La obra debe estar ejecutada en un plazo máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de firma del contrato.

El pago se realizará en forma mensual, una vez acreditado y aprobado el avance de la obra. A estos efectos el adjudicatario deberá presentar la factura ante la División Proveeduría de la IDF, y la misma se abonará a los 10 días de su presentación.

Dentro de los 3 tres días corridos siguientes a la fecha en que quedó firme la adjudicación, y siempre que resulta exigible de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del TOCAF se deberá constituir garantía de fiel cumplimiento del contrato, por un monto equivalente al 5 del monto objeto de la licitación.

La comisión asesora de adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta de menor precio, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el artículo anterior.

Deberá estar inscripto en el registro único de proveedores del estado RUPE de acuerdo al art. 46 del TOCAF al momento de la presentación de la oferta, y en calidad de activo para resultar adjudicatario.

El incumplimiento del objeto de esta licitación demora en la entrega de los bienes o prestación de los servicios dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a 5 ur. La misma se generará a partir del tercer día hábil de atraso y hasta el efectivo cumplimiento del objeto.

Será obligatoria la visita previa al lugar. Se fija la misma el día miércoles 8 de julio de 2026 a la hora 10.

Toda oferta que no se ajuste a los requerimientos formales establecidos en este pliego y en las disposiciones normativas aplicables, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por ningún concepto.