Licitaciones de Planta Emergencia

60 días fecha de factura.

El oferente debe presentar un representante técnico con experiencia de al menos 4 años en mantenimiento de equipos de automatismo en plantas de tratamiento de agua potable.

Se pagará en 60 días fecha de factura.

El oferente debe estar registrado en el RUPE y tener estado activo al momento de la adjudicación.

Los oferentes establecerán el plazo de entrega en días calendario, el mismo no deberá ser superior a 120 ciento veinte días una vez notificada la adjudicación de la compra.

El pago se realizará en la moneda cotizada y en la forma en que los proponentes lo indiquen en sus propuestas y acepte ancap.

Se deberá garantizar los equipos por defectos de fabricación por al menos 2 años o **** horas de funcionamiento lo que ocurra primero.

Se adjudicará a la oferta que obtenga el menor precio en la suma de los tres ítems para cada tipo de autoelevador.

Toda oferta para ser considerada como válida deberá cumplir y aceptar lo detallado a continuación: lo especificado en el punto i. 2 la garantía establecida en el punto i. 4.

Por cada día de atraso en la entrega del objeto o partes del mismo que impidan su uso, se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 3 por mil sobre el importe de lo no entregado en tiempo.

En caso de comprobarse, la participación simultánea de una persona en cargos de dirección en dos o más empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contratación será motivo de descalificación de las respectivas ofertas.

El plazo de entrega, suministro e instalación funcionando, no podrá exceder los 60 días calendario una vez notificada la empresa adjudicataria.

Se pagará por ítems culminados y aprobados por ANCAP. Los pagos se realizarán a los 30 días a partir de la emisión de la factura, a través de transferencia bancaria.

Se deberá indicar el plazo de garantía de los suministros ofertados.

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el menor precio total comparativo.

Para participar en el procedimiento, los oferentes deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en estado activo.

En caso de incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los trabajos, se aplicará una multa del 0. 5% por cada día de atraso imputable al contratista, con un máximo del 20%.

Los oferentes podrán visitar el lugar de los trabajos. La misma será en planta minas, ubicada en ruta 8, km 113 ciudad de minas. A tales efectos se fija la misma para el día miércoles 12 de agosto hora 11:00.

En caso de comprobarse, la participación simultánea de una persona en cargos de dirección en dos o más empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contratación será motivo de descalificación de las respectivas ofertas.

Los trabajos se realizarán en el departamento de Montevideo, en planta La Teja Humboldt **** y planta La Tablada Cno. Lecocq 989. Ante la ocurrencia de emergencias, se podrá solicitar realizar el servicio excepcionalmente en otras localidades de los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado o Colonia. Los trabajos se dispondrán mediante órdenes emitidas por el responsable de los trabajos de ANCAP y comunicadas al contratista quien deberá iniciar la prestación del servicio dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes a la notificación. En caso de solicitudes de urgencia el contratista contará con un tiempo máximo de respuesta que asciende a 4 cuatro horas dentro de Montevideo.

Se pagará por cantidad de horas trabajadas. Al final de cada mes y previo a la facturación mensual la dirección de los trabajos aprobará lo que corresponda ser facturado. Los pagos se realizarán a los 30 días para los montos básicos y a los 45 para los ajustes paramétricos, a partir de la recepción de las facturas.

Se deberá depositar por el adjudicatario una garantía que cubra eventuales incumplimientos derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes **** y ****, del tipo fianzas condiciones generales cumplimiento de reglamentación ley de tercerizaciones Banco de Seguros del Estado. El monto de esta garantía es el 5 cinco por ciento del monto del contrato.

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el menor precio comparativo.

Para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscritos en el registro unico de proveedores del estado RUPE, reglamentado por decreto del poder ejecutivo n **** de fecha 10 de julio de 2024, en forma previa a la apertura de ofertas.

En caso de incumplimiento del plazo fijado para la entrega del servicio, determinará la aplicación de una multa equivalente al 3 tres por mil del monto total adjudicado por cada día de atraso imputable al contratista. Se establece que la multa por incumplimiento no será superior al 20 del monto adjudicado.

Se recomienda a las empresas visitar los lugares e instalaciones relacionadas con los trabajos el día **** a la hora 13:00 en el área de medio ambiente, gerencia MASS C. ubicado en planta La Teja Humboldt ****.

Luego de efectuada la apertura de las ofertas y publicada el acta respectiva, el oferente que así lo desee, podrá formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que considere, enviando un correo electrónico a: ***@***. *. * en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

En caso de comprobarse, la participación simultánea de una persona en cargos de dirección en dos o más empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contratación será motivo de descalificación de las respectivas ofertas.

****