Licitaciones de Sistema Iluminacion

El plazo total para la entrega de los trabajos en días calendario no podrá ser mayor a 12 meses.

Se pagará a los 30 días para los montos básicos y a los 45 para los ajustes paramétricos, a partir de la emisión de las facturas.

De contrato: será del 5 del monto adjudicado. De tercerizaciones: el 10 por ciento del monto del contrato.

Los efectos de la adjudicación se tendrán en cuenta el menor precio total comparativo.

Toda oferta debe cumplir con lo exigido en el punto i. 5, lo establecido en el punto ii. 6, lo requerido en su totalidad en el punto ii. 8. 2 y ii. 8. 3.

Por cada día calendario de atraso se aplicará una multa equivalente al 2 por ciento del valor total del trabajo que corresponda.

Las empresas interesadas deben visitar los lugares en instalaciones relacionadas con los trabajos, y se les entregará la constancia de visita debidamente firmada y sellada por un representante de ANCAP.

La no realización de los depósitos de garantías en tiempo y forma podría caducar los derechos del adjudicatario.

****

El plazo de entrega, suministro e instalación funcionando, no podrá exceder los 60 días calendario una vez notificada la empresa adjudicataria.

Se pagará por ítems culminados y aprobados por ANCAP. Los pagos se realizarán a los 30 días a partir de la emisión de la factura, a través de transferencia bancaria.

Se deberá indicar el plazo de garantía de los suministros ofertados.

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el menor precio total comparativo.

Para participar en el procedimiento, los oferentes deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en estado activo.

En caso de incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los trabajos, se aplicará una multa del 0. 5% por cada día de atraso imputable al contratista, con un máximo del 20%.

Los oferentes podrán visitar el lugar de los trabajos. La misma será en planta minas, ubicada en ruta 8, km 113 ciudad de minas. A tales efectos se fija la misma para el día miércoles 12 de agosto hora 11:00.

En caso de comprobarse, la participación simultánea de una persona en cargos de dirección en dos o más empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contratación será motivo de descalificación de las respectivas ofertas.

La entrega no podrá ser mayor a 5 días luego de recibida la orden de compra.

Sistema de pago: SIIF 90 días, en línea, por ítem y en moneda nacional.

La adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta de menor precio y que cumpla con las características solicitadas.

Se requiere presentar declaración jurada del oferente de no incurrir en incompatibilidad prevista en el art. 46 del T. O. C. A. F.

El adjudicatario comenzará a realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a los 21 días corridos desde la notificación de la adjudicación. El adjudicatario comenzará a realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se detallan en este capítulo a los 21 días corridos desde la notificación de la adjudicación.

Una vez culminado cada trabajo parcial, el contratista presentará una factura correspondiente a las tareas ejecutadas, y el pago se realizará dentro del cronograma habitual de la administración. Una vez culminado cada trabajo parcial de los que figuran en el cronograma, el contratista presentará una factura correspondiente a las tareas ejecutadas y de acuerdo a los precios ofertados.

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% del monto total adjudicado, sin impuestos, para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales. La empresa adjudicataria deber� constituir una garant�a del 5 cinco por cientodel monto total adjudicado, sin impuestos, para cubrir incumplimientos en lasobligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

La adjudicación se definirá por el total de la tabla de cotización y de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones generales, buscando el menor precio comparativo. el comparativo de las ofertas se definir� por el total de la tabla del �tem 8. 6 y de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones generales.

Para poder contratar con Antel, se deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) en estado de proveedor activo. Para poder contratar con antel, deber� estar inscripto en el rupe registro�nico de proveedores del estado en estado de proveedor: activo.

La administración aplicará por atraso en los plazos previstos una multa equivalente al 0,5% por cada día calendario de atraso, calculada sobre el monto total sin impuestos del servicio atrasado. La administraci�n aplicar� por atraso en los plazos previstos para la prestaci�n de los servicios, una multa equivalente al 0, 5 por cada d�a calendario de atraso calculada sobre el monto totalsin impuestos del servicio atrasado.

Previo a la presentación de las propuestas se realizará una visita obligatoria, y no podrán ofertar aquellas empresas que no la hayan realizado. previo a la presentaci�n de las propuestas se realizar� una visita obligatoria.

Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación. Se podr�n efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 dos d�as h�biles anterioresa la fecha fijada para la apertura de la licitaci�n.

No presentar la documentación solicitada para la habilitación en Dirección Nacional de Bomberos o no realizar la visita obligatoria puede llevar a la descalificación de la oferta. no podr�n ofertar aquellas empresas que no hayan hecho la visita obligatoria.

El monto de la licitación abreviada ampliada asciende a la suma de **** IVA incluido y leyes sociales. el monto de la licitaci�n abreviada ampliada asciende a la suma de **** iva incluido y leyes sociales en caso de corresponder.