Licitaciones de Tabi

El plazo de entrega se establece en las condiciones técnicas. El oferente debe declarar expresamente su cumplimiento. una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las condiciones técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

Pagos mensuales por certificados de obra aprobados. Se paga el 95% de cada certificado y el 5% restante tras la recepción definitiva. 95 noventa y cinco por ciento de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 5 cinco por ciento del precio total una vez otorgada la recepción definitiva.

Se exige garantía por responsabilidades laborales del 5% del importe total adjudicado sin impuestos. la empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5 cinco por ciento del importe total adjudicado sin impuestos, para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales.

Se adjudicará a la oferta de menor precio comparativo. la administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor precio comparativo.

Se requiere inscripción en RUDE con estado activo o en ingreso. La empresa adjudicataria debe obtener estado activo y estar inscripta en el registro de proveedores de ANTEL. deberá estar inscripto en el rupe registro único de proveedores del estado en estado de proveedor: activo.

Se aplican multas por incumplimiento de plazos, con un tope del 20% del monto adjudicado. en ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20 veinte por ciento del monto total adjudicado sin impuestos.

Se pueden solicitar aclaraciones hasta 5 días hábiles antes de la apertura. se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 5 cinco días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación.

Ofertas manuscritas, con enmiendas, o que no incluyan el plan de trabajo serán descartadas. no se aceptarán ofertas en manuscrito y en caso de su no inclusión, se descartará la oferta.

El plazo para la realización de los trabajos será propuesto por la Facultad en cada pedido, siendo acordado entre las partes. Para reparaciones urgentes, el contratista debe atender las llamadas en un plazo no mayor a dos horas. Se cita: el contratista deberá atender las llamadas de la administración en un plazo no mayor de dos horas.

Los trabajos serán pagados a crédito a 30 días, con posibilidad de pago al contado a 8 días. Se cita: Los trabajos serán pagos a crédito 30 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la facultad pueda pagar al contado 8 días.

Se debe constituir una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 5% de la adjudicación dentro de los 10 días calendario siguientes a la notificación. Se cita: constituirán garantía equivalente al 5 cinco por ciento de la adjudicación.

La evaluación se basa en un puntaje por evaluación económica (75%) y por antecedentes de la empresa (25%). Se cita: puntaje de evaluación económica 75 x pme pev económica 75 pme precio de la propuesta más económica.

Se requiere certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M. T. O. P. y certificados de BPS, DGI y BSE. Se cita: certificado de inscripción en el registro nacional de empresas de obras públicas del m. t. o. p.

Por atrasos en la entrega, se aplica una multa de 12 U. R. la primera semana y 10 U. R. por cada día calendario siguiente. Se cita: el contratista tendrá una multa de 12 u. r. la primera semana calendario y 10 u. r. por cada día calendario siguiente.

No se realiza una visita de obra obligatoria, pero las empresas pueden concurrir libremente o comunicarse para que se les acompañe. Se cita: no se realiza una visita de obra como habitualmente se conoce. . . las empresas pueden concurrir libremente.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Se cita: Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas.

Las ofertas recibidas por otras vías no tendrán validez. No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta, caso contrario la administración podrá desestimar la oferta. Se cita: las ofertas recibidas por otras vías no tendrán validez.

La entrega debe realizarse dentro de los 3 dias habiles luego de recibida la oc.

Se solicita presentar presupuesto incluyendo especificaciones datos tecnicos, garantias, etc.

La adjudicación se realizará al proveedor que presente la cotizacion de menor precio, considerando la totalidad de los items solicitados.

La visita obligatoria se realiza el dia jueves ****.

Se requiere presentar presupuesto incluyendo especificaciones datos tecnicos, garantias, etc y fotos de la mercaderia cotizada y cotizacion en moneda nacional.

El plazo para entregar los trabajos es de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra. una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados.

Se exigen garantías técnicas: 10 años para la instalación sanitaria y 2 años para modificaciones de diseño. el adjudicatario extenderá una garantía por 10 (diez) años a partir de la fecha de recepción definitiva y deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativos. . . por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva.

Los oferentes deben estar inscriptos en el Área Fiscalización Nacional del V. E. C. A. de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción. deberán encontrarse inscriptos en el Área Fiscalización Nacional del V. E. C. A. de empresas de obras públicas ex Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción.

Se aplican multas por incumplimientos técnicos, de plazos y por no ejecución. si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso y ANTEL aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin leyes sociales.

La visita de obra es obligatoria. previo a la presentación de las ofertas se realizará una visita obligatoria. se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente.

Se debe presentar una muestra del piso flotante previo a su instalación. se deberá presentar una muestra del piso flotante previo a su instalación. la dirección de obra tendrá la potestad de rechazar la muestra en caso de no estar de acuerdo con el modelo elegido.

La oferta se descartará si no se incluye el plan de trabajo o si el plazo establecido excede el plazo de entrega. en caso de su no inclusión, se descartará la oferta y en caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la contratación, se descartará la propuesta.