Licitaciones de Herreria

El oferente debe establecer el plazo para la realización de los trabajos. Se otorgan puntos según el plazo: menor o igual a 90 días (15 puntos), entre 91 y 120 días (10 puntos), mayor a 120 días (5 puntos).

Los trabajos serán pagos a crédito 30 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la facultad pueda pagar al contado 8 días. Para esa eventualidad indicar el precio contado.

Todo oferente deberá antes de presentar su propuesta, constituir garantía de mantenimiento de la misma. El monto de la garantía se fijará en **** pesos uruguayos.

Se ponderará con el siguiente criterio: puntaje de evaluación económica 85 puntos y plazo de realización de los trabajos 15 puntos.

Desde el **** no podrá ser adjudicataria ninguna empresa que no esté en estado activo en el rupe. El adjudicatario deberá tener vigentes certificados de BPS, DGI y BSE.

Por atrasos en la entrega de los trabajos, el contratista tendrá una multa de 12 U. R. la primera semana calendario y 10 U. R. por cada día calendario siguiente.

La visita obligatoria al sitio de los trabajos se realizará el día 28 de octubre de 2026, a las 14:00 horas, partiendo desde el hall de entrada de la facultad de ingeniería.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas a contar del día siguiente a la fecha de apertura.

Las ofertas de las empresas que no cuenten con al menos cinco trabajos similares trabajos de la misma naturaleza en los últimos 5 años serán consideradas no válidas.

El plazo máximo de ejecución de obra será de treinta (30) días hábiles, según el pliego: El plazo máximo de ejecución de obra será de treinta 30 días hábiles.

El pago se realiza a 45 días de conformada la factura: el valor de la contratación se abonará al adjudicatario en un plazo de 45 días por el sistema integrado de información financiera.

Se adjudicará por menor precio global: la oferta de menor precio global recibirá el total del puntaje.

Se requiere inscripción en el registro de empresas de obras públicas y estado activo en el RUPE: deberá haber adquirido el estado de activo en el rupe.

La visita es obligatoria: los oferentes deberán realizar una visita obligatoria al área de trabajo.

La omisión en la cotización de rubros se considera comprendida en el precio global: la omisión en la cotización de algunos de los rubros o sub rubros, se considerará comprendido en el precio global de cada ítem.

El oferente indica su mejor plazo de ejecución en días hábiles, contados desde el día siguiente al de la adjudicación. el oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la adjudicación.

Los pagos se realizan mediante certificados de obra mensuales. las solicitudes de pago se presentarán a la supervisión de obra por escrito, dentro de los 10 diez días hábiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente.

Se exige garantía de cumplimiento de contrato por el 5% del monto total adjudicado. deberá constituir en la tesorería de la administración la garantía de cumplimiento del contrato, por un monto equivalente al 5 cinco por ciento del monto total adjudicado.

La oferta se evalúa por precio (55 puntos), plazo (25 puntos) y antecedentes (20 puntos). precio ponderación 55 puntos. . . plazo ponderación 25 puntos. . . antecedentes ponderación 20 puntos.

Se exige inscripción en el RUP y presentación del certificado FINEO. el oferente deberá estar registrado en el rupe y la no presentación del certificado del fineop conjuntamente con el formulario e es causal de no admisión.

Se aplica multa de 5 UR por día de atraso sobre el monto adjudicado. se aplicará una multa de 5 ur por día de atraso del monto adjudicado.

La visita a la zona de obras es obligatoria. se establece una visita obligatoria a las obras el día 26 de octubre hora 14:00.

Los oferentes pueden hacer observaciones sobre las ofertas dentro de un plazo de 1 día hábil desde la apertura. los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 1 día hábil a contar del día siguiente a la fecha de la apertura.

La oferta será rechazada por no presentar los formularios A y B, o el certificado FINEO. la oferta será objeto de no admisión en los siguientes casos: o la no presentación de los formularios a y b. . . o la no presentación del certificado del fineop.

El plazo de entrega se establece en las condiciones técnicas. El oferente debe declarar expresamente su cumplimiento. una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las condiciones técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

Pagos mensuales por certificados de obra aprobados. Se paga el 95% de cada certificado y el 5% restante tras la recepción definitiva. 95 noventa y cinco por ciento de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 5 cinco por ciento del precio total una vez otorgada la recepción definitiva.

Se exige garantía por responsabilidades laborales del 5% del importe total adjudicado sin impuestos. la empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5 cinco por ciento del importe total adjudicado sin impuestos, para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales.

Se adjudicará a la oferta de menor precio comparativo. la administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor precio comparativo.

Se requiere inscripción en RUDE con estado activo o en ingreso. La empresa adjudicataria debe obtener estado activo y estar inscripta en el registro de proveedores de ANTEL. deberá estar inscripto en el rupe registro único de proveedores del estado en estado de proveedor: activo.

Se aplican multas por incumplimiento de plazos, con un tope del 20% del monto adjudicado. en ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20 veinte por ciento del monto total adjudicado sin impuestos.

Se pueden solicitar aclaraciones hasta 5 días hábiles antes de la apertura. se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 5 cinco días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación.

Ofertas manuscritas, con enmiendas, o que no incluyan el plan de trabajo serán descartadas. no se aceptarán ofertas en manuscrito y en caso de su no inclusión, se descartará la oferta.

El plazo de entrega no está especificado en el documento. Se menciona que la mercadería debe entregarse en la sede del club Mangangá, en Ruta 12 km 89.

El pago se realiza a 15 días de la entrega de los materiales. Se cotiza en pesos.

Para adjudicar es imprescindible la totalidad de la información. Se debe especificar marca, procedencia y ampliar características.