Licitaciones de Mezcla Asfaltica

Los trabajos deberán iniciarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de firmado el contrato, con un ritmo continuo de labor de 40 horas semanales. el contratista deber� tener una capacidad de obra no inferior a 5 m3 diarios.

Se constituirá una garantía de fiel cumplimiento del contrato del 5% del monto del contrato, la cual se mantendrá hasta la recepción definitiva de la obra. se constituir� la mencionada garant�a, la que ser� del 5 del monto del contrato y se mantendr� hasta la recepci�n definitiva de la obra.

Se tendrá en cuenta la comparación económica y los antecedentes de la empresa. se ponderar� cantidad de trabajos realizados, cumplimiento en calidad y plazos.

Se admitirán ofertas de empresas que acrediten experiencia en el ramo de la construcción. s�lo ser�n admitidas ofertas de empresas que acrediten experiencia en el ramo de la construcci�n.

Se aplicarán multas por atraso en el inicio de obras, incumplimiento de órdenes de ejecución o reparación, y mora en órdenes impartidas. si el contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido, la intendencia podr� aplicarle una multa equivalente a 20 ur veinte unidades reajustables por cada d�a h�bil de atraso.

Si el contratista se cree perjudicado por órdenes de servicio, deberá presentar reclamaciones por escrito en un plazo no mayor de 10 días al director de la obra. si se dejara transcurrir este t�rmino sin presentar reclamaciones se entender� por aceptado lo resuelto por la administraci�n y no le ser� admitido reclamaci�n ulterior por tal concepto.

Los trabajos deberán iniciarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de firmado el contrato, con un ritmo continuo de labor de 40 horas semanales. el contratista deberá tener una capacidad de obra no inferior a 5 m3 diarios.

El pago se efectuará a los 30 días fecha factura, sin perjuicio de otras fórmulas que se quieran proponer. El pago se efectuará a los 30 dA­as fecha factura

Se constituirá una garantía de fiel cumplimiento de contrato del 5% del monto del contrato, que se mantendrá hasta la recepción definitiva de la obra. se constituirá la mencionada garantA­a, la que será del 5 del monto del contrato y se mantendrá hasta la recepción definitiva de la obra.

Se tendrá en cuenta los antecedentes de la empresa y el precio de comparación económica de ofertas, asignando un puntaje máximo de 100 puntos. se asignará un puntaje máximo de hasta 100 puntos, de acuerdo al criterio de la siguiente tabla, siendo la más conveniente para la administración la que logre el mayor puntaje

Se requiere experiencia en el ramo de la construcción y documentación que acredite el cumplimiento de la ley de seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. se deberá adjuntar un listado detallado con los antecedentes de las obras efectuadas. esta condición es excluyente para la consideración de la oferta.

Se aplicarán multas por atraso en el inicio de obras, incumplimiento de órdenes de ejecución o reparación, y mora en la presentación de planillas. si el contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido, la intendencia podrá aplicarle una multa equivalente a 20 ur veinte unidades reajustables por cada dA­a hábil de atraso.

Si el contratista se cree perjudicado por una orden de servicio, deberá ejecutarla y presentar reclamaciones por escrito en un plazo no mayor de 10 días al director de la obra. deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dA­as al director de la obra

No presentar antecedentes de obras efectuadas es una condición excluyente para la consideración de la oferta. esta condición es excluyente para la consideración de la oferta.

El pago se realizará a 30 días luego de conformada la factura.

El adjudicatario deberá presentar depósito de garantia de fiel cumplimiento que ascenderá al 5 cinco por ciento del total adjudicado.

Las empresas que cumplan con los requisitos serán evaluadas económicamente.

Se indica claramente que no se debe presentar muestras.

La no presentación y/o el no cumplimiento de cualquiera de estas cláusulas citadas en dicho artículo significará la desestimación de la oferta.

El plazo máximo exigible para entregar la totalidad de los materiales licitados es de tres años calendario, contados a partir de la firma del contrato, pudiendo extenderse únicamente por expresa manifestación de la intendencia. Si por falta de suministro del material por parte del oferente, la Dirección General de Obras y Talleres viera detenida sus tareas, la intendencia queda facultada a cobrar una multa de US **** dólares americanos mil quinientos por cada día de atraso.

El pago se efectuará en moneda uruguaya de curso legal a los treinta 30 días, contra factura de los remitos mensuales de material realizados por la intendencia y debidamente certificados.

Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitación abreviada, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5% del monto de la contratación.

La licitación se adjudicará en su totalidad a aquella oferta que sea técnica y económicamente más conveniente para la administración.

Los oferentes deberán estar registrados en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), en estado ingreso al momento de recepción y apertura de ofertas.

Si por falta de suministro del material por parte del oferente, la Dirección General de Obras y Talleres viera detenida sus tareas, la intendencia queda facultada a cobrar una multa de US **** dólares americanos mil quinientos por cada día de atraso.

A partir de la firma del contrato y habiendo comenzado el suministro, la intendencia podrá realizar, en forma aleatoria, con su personal y su laboratorio o con laboratorio de la DNV, o del LATU u otro que se considere, ensayos a partidas de material entregadas por el adjudicatario, con la finalidad de verificar que los materiales cumplan las especificaciones técnicas de la descripción correspondiente.

Aquellas ofertas que no cumplan alguna de las condiciones técnicas exigidas en el presente pliego serán automáticamente descalificadas.

La entrega del material se coordinará según las necesidades de la Dirección de Obra, una vez adjudicada la compra. El adjudicatario deberá presentar una declaración jurada en la que se comprometa a una capacidad mínima de entrega de 400 m3 semanales de piedra, a partir del momento en que la Dirección de Obra comience a efectuar los requerimientos correspondientes. El plazo de entrega de la mercadería se determinará claramente en la propuesta y será a partir de la notificación de la adjudicación.

Pago 90 días luego de conformada la factura, mediante transferencia bancaria. pago 90 dÍas luego de conformada la factura, mediante transferencia bancaria.

El adjudicatario deberá realizar depósito de garantía de fiel cumplimiento que ascenderá al 5% del total adjudicado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación. deberá realizar dep�sito de garant�a de fiel cumplimiento que ascender� al 5 cinco por cientodel total adjudicado

Las empresas que cumplan con los requisitos serán evaluadas económicamente. las empresas que cumplan con los requisitos ser�n evaluadas econ�micamente.

El oferente deberá ser titular del permiso de explotación de la cantera o representante debidamente documentado. Se exigirá habilitación tanto de DINAMA como de DINAMIGE. se exigir� habilitaci�n tanto de dinama como de dinamige.

En caso de incumplimiento de entrega, se intimará a la empresa a realizar la entrega en 24 horas. De seguir el incumplimiento, la Intendencia aplicará una multa de 0,25 UR por cada día de atraso en cada metro cúbico solicitado. la intendencia aplicara una multa de 0, 25 ur un cuarto de unidadreajustable por cada d�a de atraso en cada metro cubico solicitado.

El oferente deberá presentar una muestra significativa (aprox. 8 kg) del producto en oficina de Vialidad. el oferente deber� presentar una muestra significativa aprox 8 kg del producto enoficina de vialidad

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. los oferentes podr�n hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2d�as h�biles a contar del d�a siguiente a la fecha de apertura.

La no presentación o el no cumplimiento de cualquiera de las cláusulas citadas en el artículo 2 significará la desestimación de la oferta. la no presentaci�n yo el no cumplimiento de cualquiera de estas cl�usulas citadas endicho art�culo significar� la desestimaci�n de la oferta.