Licitaciones de Palmeras

Los trabajos de emergencia deben iniciarse en un plazo máximo de 2 horas. Los trabajos programados tienen plazos de 24 o 48 horas hábiles según el tipo de tarea. Los trabajos caratulados como emergencia deberán iniciarse dentro de un plazo máximo de 2 dos horas contadas a partir de la notificación efectuada por el representante de la administración.

La forma de pago es a 60 días fecha de factura. Condiciones de pago: a 60 d�as fecha de factura.

Los oferentes deben estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) con estado activo. los oferentes deber�n estar registrados en el rupe registro �nico de proveedores del estado, decreto del poder ejecutivo no ****.

Se aplicarán multas por incumplimiento de plazo: 1 UR por hora de atraso para emergencias y 2 UR por día para trabajos programados. para los trabajos caratulados como emergencia, la contratista ser� pasible de una multa equivalente al valor actualizado de 1 una unidad reajustable ur por cada hora de atraso respecto al plazo establecido para el inicio de los trabajos.

La modalidad de pago es crédito a 60 dias o crédito a 90 dias, de no establecerse, se tomará por defecto crédito a 90 dies.

En caso de incumplimiento se aplicará el artículo 64 del T. O. C. A. F.

El plazo de entrega se computará a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva o de la apertura de la carta de crédito, o de la emisión de la orden de compra, o de la firma del contrato o que se haga efectivo el pago adelantado en su caso o se haya cumplido la condición estipulada al efecto.

El pliego particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. El pliego particular podrá establecer la obligatoriedad de su constitución.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la administración pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la comisión asesora de adjudicaciones.

El pliego particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar.

Las penalidades por mora podrán ser un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento, o un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento. El pliego particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo de cinco días, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la comisión asesora de adjudicaciones.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a las exigencias esenciales requeridas no podrán ser consideradas.

El servicio se contrata para un período estimado de 2 años.

La implantación se abonará por única vez al instalarse los obradores, el servicio se pagará en forma mensual y el retiro se abonará por única vez al retirarse los obradores. Los pagos se realizarán a los 30 días para los montos básicos y a los 45 para los ajustes paramétricos, a partir de la recepción de las facturas.

Se requiere una garantía de contrato del 5% del monto adjudicado y una garantía de tercerizaciones del 10% del monto del contrato.

La adjudicación se basará en un factor precio (80 puntos), factor antecedentes (10 puntos) y factor toma de personal existente (10 puntos).

Se establecen multas de nivel 1 (3% sobre el valor de la cotización mensual) y nivel 2 por diversos incumplimientos, además de posibles daños y perjuicios.

Las empresas interesadas deberán visitar los lugares e instalaciones relacionadas con los trabajos, y la constancia de visita firmada y sellada deberá adjuntarse a la oferta.

Luego de efectuada la apertura de las ofertas, el oferente que así lo desee, podrá formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que considere, enviando un correo electrónico a: ***@***. *. * en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

La participación simultánea de una persona en cargos de dirección en dos o más empresas oferentes participantes será motivo de descalificación de las respectivas ofertas.