Licitaciones de Desmantelamiento

El plazo de entrega no podrá ser mayor a 5 días, contados a partir de la recepción de la orden de compra. El plazo de no podrá ser mayor a 5 días, contados a partir de la recepción de la orden de compra

El pago se realizará mediante el SiiF, a los 90 días del cierre del mes al cual pertenece la factura. forma de pago mediante el siif, plazo estimado de pago, a los 90 noventa dAas del cierre del mes al cual pertenece la factura.

La adjudicación se realizará al proveedor que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, ajustándose en un todo al pliego particular cuyo precio sea el de menor cuantía. la adjudicación se realizará al proveedor que cumpla con la totalidad de los requisitos mA­nimos exigidos, ajustándose en un todo al pliego particular . . . cuyo precio sea el de menor cuantA­a

Se verificará que las personas que firmen la documentación estén acreditadas en R. U. P. E. en calidad de titular o representante autorizado. se verificará que las personas que firmen alguna documentación que forme parte de la oferta . . . está acreditado en r. u. p. e. en calidad de titular o representante autorizado

En caso de incumplimiento, se aplicará observación escrita (primer incumplimiento), multa del 50% de la orden de compra (segundo incumplimiento), o rescisión del contrato y ejecución de la garantía (tercer incumplimiento). primer incumplimiento: observación escrita . . . segundo incumplimiento: . . . multa del 50 de la orden de compra. tercer incumplimiento: . . . rescindir el contrato y ejecutar el depósito de garantA­a.

La visita técnica es excluyente y se realizará el 09/06/2026 a las 10:00. Se debe coordinar con intendencia. visita excluyente dA­a **** hora 10: 00 coordinar con intendencia

Cualquier incongruencia en la cotización o no presentar lo solicitado como requisitos mínimos determinará que la oferta no sea valorada. cualquier incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación de la oferta. y atención de no presentar lo solicitado como requisitos mA­nimos en las condiciones establecidas, determinará que la oferta no sea valorada

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la adjudicación. los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles.

El adjudicatario deberá constituir garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% del monto total adjudicado, impuestos incluidos. el proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la tesorería de la administración la garantía de cumplimiento del contrato, por un monto equivalente al 5 cinco por ciento del monto total adjudicado, impuestos incluidos

La evaluación se basa en el precio total de la propuesta (45 puntos), antecedentes en obras similares (45 puntos) y plazo de las obras (10 puntos).

El incumplimiento de las obligaciones contractuales, como incumplimiento del plazo o mala ejecución de trabajos, podrá ser penalizado con la ejecución de la garantía. el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario sin ser exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc. , podrá ser penalizado con la ejecución de esta garantA­a hasta su monto máximo

Se establece una visita de carácter obligatorio al sector donde se realizarán las obras, el día viernes 12 de junio de 2026 a las 14:00 horas. se establece una visita de carácter obligatorio al sector donde se realizarán las obras, el dA­a viernes 12de junio de 2026 a las 14:00 horas.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 1 día hábil a contar del día siguiente a la fecha de la apertura. los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 1 dA­a hábil a contar del dA­a siguiente a la fecha de la apertura.

La falta de presentación de formularios obligatorios en tiempo y forma, o la no constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, pueden llevar al rechazo de la oferta o caducar los derechos del adjudicatario. la falta de constitución de esta garantA­a en tiempo y forma, dentro de los 5 dA­as hábiles posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del adjudicatario

El retiro del material deberá ejecutarse dentro de las 48 cuarenta y ocho horas hábiles siguientes a recibido el llamado por parte del servicio de intendencia de este centro hospitalario.

en oficina de recaudaciones del centro hospitalario pereira rossell, de forma previa al retiro de los lotes adjudicados.

los adjudicatarios cuyo monto de adjudicaci�n supere el 40 del montom�ximo de la l. a. deber�n presentar dep�sito de garant�a de fielcumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5 de la adjudicaci�n por elplazo original m�s sus respectivas pr�rrogas, en el plazo de 10 diez d�as h�bilesprevios a la fecha de inicio del contrato notificada.

la adjudicaci�n se realizar� al proveedor que cumpla con la totalidad de losrequisitos m�nimos exigidos, ajust�ndose en un todo al pliego particularart�culo 68 del t. o. c. a. f. . cuyo precio incrementado por el an sea el de mayorcuant�a acorde a los criterios descriptos en el anexo iii evaluaci�n de ofertas yconsideraci�n de antecedentes negativos.

los oferentes para la adquisici�n de este lote deber�n acreditar los permisosambientales expedidos por la direcci�n nacional de medio ambiente dinama y laintendencia donde se encuentren sus instalaciones.

a primer incumplimiento: descuento equivalente a las cantidades los servicios nocumplidasos o, en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones delcontrato, un descuento del 10 del importe de la factura.

los oferentes podr�n hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de unplazo de 2 dos d�as h�biles a contar del d�a siguiente a la fecha de apertura, sinperjuicio de la facultad dispuesta en los art�culos 30 y 318 de la constituci�n de larep�blica.

no se admitir� que una empresa oferte en un mismo llamado por s� y a su vezintegrando una persona jur�dica o un consorcio constituido o a constituirse con otraempresa oferente art�culo 4 bis numeral 4 de la ley **** ley de promoci�n ydefensa de la competencia.

El adjudicatario dispondrá del plazo de 7 días corridos para entregar los trabajos completamente terminados en el caso de traslados de contenedores, y de 10 días corridos en el caso de desarme de casetas, contados a partir de cada solicitud.

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta administración, de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el área técnica.

Se exigirá documento que especifique garantías técnicas, incluyendo garantía de modificaciones de diseño por 2 años y multas por incumplimientos técnicos y de plazos.

La administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor precio comparativo.

La empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción.

En caso de incumplimientos, Antel aplicará multas por incumplimientos técnicos (0,5% de la suma de rubros con incumplimiento por día de atraso) y por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega (0,5% del monto total adjudicado sin impuestos y sin leyes sociales por día de atraso).

No se realizará visita previa a la presentación de las ofertas.

Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 3 días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación.

Se desestimarán ofertas en manuscrito, no firmadas, o que no cumplan con los requisitos de inscripción en el RUPE o Registro Nacional de Empresas de Obra Pública.