Licitaciones de Acondicionamiento Metales

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la adjudicación.

Los pagos de los certificados de obra se entenderán efectuados a cuenta del monto total del precio global y único de la obra terminada.

El adjudicatario debe constituir garantía de cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% del monto total adjudicado.

Se exigirá título habilitante de acuerdo a lo indicado en el punto **** de la memoria descriptiva particular.

Multas por atraso se aplicará una multa de 5 ur por día de atraso del monto adjudicado.

Se establece una visita obligatoria a las obras el día 12/08/2026 hora 11:00.

Las ofertas que no sean presentadas de esta forma no serán tenidas en cuenta.

El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de los trabajos será de 40 días laborables. el plazo m�ximo para la ejecuci�n de la totalidad de los trabajos ser� de 40 cuarenta d�as laborables.

El pago se realizará a través del SIFF. el pago se realizar� a trav�s del siif.

Las empresas deberán encontrarse inscriptas en el RUPE y en estado activo. las empresas deber�n encontrarse inscriptas en el rupe y en estado activo.

Si bien la visita no es obligatoria, los oferentes deberán tener presente que no se admitirán prórrogas ni costos adicionales motivados por el desconocimiento del lugar y condiciones del trabajo. si bien la visita no es obligatoria, los oferentes deber�n tener presente que no se admitir�n pr�rrogas ni costos adicionales motivados por el desconocimiento del lugar y condiciones del trabajo.

Las piezas deberán estar instaladas en su totalidad el 1 de noviembre de 2026. El incumplimiento del plazo habilitará a la intendencia departamental de Maldonado a aplicar las multas que están estipuladas en el presente pliego de condiciones.

Los pagos se efectuarán a los 30 días de presentadas y conformadas las facturas correspondientes. Los precios, expresados en moneda nacional se ajustarán los 1 de enero y 1 de julio de acuerdo a la variación del ipc del semestre anterior.

Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitación abreviada, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5% del monto de la contratación. El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante deposito en efectivo, valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La evaluación se basará en precio (80 puntos) y antecedentes (20 puntos). El puntaje máximo a otorgar se compondrá de la siguiente manera: Precio: 80 puntos. Antecedentes: 20 puntos.

Los oferentes deberán estar registrados en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en estado activo al momento de la adjudicación. Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el registro único de proveedores del estado r. u. p. e. , en estado activo si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado activo en rupe, la administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado.

El incumplimiento del plazo de entrega habilitará a la intendencia a aplicar multas. El incumplimiento del plazo habilitará a la intendencia departamental de Maldonado a aplicar las multas que están estipuladas en el presente pliego de condiciones.

El oferente deberá presentar una pieza como muestra después de la adjudicación y antes de iniciar la fabricación total. El oferente deberá presentar con posterioridad a la adjudicación una pieza como muestra antes de iniciar la fabricación total.

No presentar el certificado de origen dentro del plazo de 15 días hábiles tras la notificación del dictamen de la comisión asesora de adjudicación, en caso de ser preadjudicatario por aplicación de preferencias, dejará sin efecto la aplicación del mecanismo de preferencia. En caso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la aplicación del mecanismo de preferencia.