Licitaciones de Limpieza Pavimentos

El plazo para entregar los trabajos es de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra. una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados.

Se exigen garantías técnicas: 10 años para la instalación sanitaria y 2 años para modificaciones de diseño. el adjudicatario extenderá una garantía por 10 (diez) años a partir de la fecha de recepción definitiva y deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativos. . . por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva.

Los oferentes deben estar inscriptos en el Área Fiscalización Nacional del V. E. C. A. de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción. deberán encontrarse inscriptos en el Área Fiscalización Nacional del V. E. C. A. de empresas de obras públicas ex Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción.

Se aplican multas por incumplimientos técnicos, de plazos y por no ejecución. si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso y ANTEL aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin leyes sociales.

La visita de obra es obligatoria. previo a la presentación de las ofertas se realizará una visita obligatoria. se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente.

Se debe presentar una muestra del piso flotante previo a su instalación. se deberá presentar una muestra del piso flotante previo a su instalación. la dirección de obra tendrá la potestad de rechazar la muestra en caso de no estar de acuerdo con el modelo elegido.

La oferta se descartará si no se incluye el plan de trabajo o si el plazo establecido excede el plazo de entrega. en caso de su no inclusión, se descartará la oferta y en caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la contratación, se descartará la propuesta.

El pago se realiza por rubro según medición de unidades ejecutadas y aceptadas por la dirección de obra. Por ejemplo, el pago se realizará por metro lineal m de cordón de hormigón simple efectivamente ejecutado y aceptado por la dirección de obra.

Se exige muestra para el pavimento de green block: se suministrará ficha técnica y una muestra del pavimento a colocar características del material con que está construido, dimensiones, forma de colocación, a los efectos de poder evaluar la calidad del mismo.

El plazo de ejecución es de 5 días hábiles desde la orden de trabajo: la empresa adjudicataria contar con los das hbiles acordados 5 con la direccin de obra para la iniciacin de los trabajos.

El pago se realiza a 60 días de la fecha de factura: los precios de las ofertas debern realizarse en condiciones de pago a 60 das de la fecha de factura.

Se adjudica al mejor precio: se tomar el mejor precio con el monto total de comparacin.

Se requiere inscripción en RUPÉ: para ofertar, las empresas debern estar inscriptas en rupe.

Se aplican multas por incumplimiento de plazos: sern aplicadas las multas previstas en el numeral 11 captulo iii multas.

El cambio de condiciones de pago es motivo de rechazo: el cambiar estas condiciones es motivo de rechazo de la oferta.

El plazo de obra se puntúa según el cronograma presentado: entre 60 y 75 días 5 puntos, entre 76 y 90 días 4 puntos, entre 91 y 120 días 1 puntos, mas de 120 días 0.

Se podrá abonar hasta un 30% del monto adjudicado por acopio o anticipo financiero. El reintegro se realizará deduciendo el mismo del pago de la obra.

Se exige garantía de fiel cumplimiento de contrato y garantía por acopio o anticipo financiero. No se exige garantía de mantenimiento de oferta.

Los factores de evaluación son: precio: suma de todos los rubros leyes sociales: 70 puntos máximo, antecedentes de la empresa: 10 puntos máximo, antecedentes del representante técnico: 12 puntos máximo, cronograma de obra: 5 puntos máximo y certificados de calidad de la empresa: 3 puntos máximo.

Se requiere estar inscripta en el registro único de proveedores del estado rupe y encontrarse inscriptas en el registro nacional de empresas constructoras de obras públicas.

En caso de incumplimiento de plazos se aplicarán multas y sanciones según el artículo 31. Se puede congelar el ajuste de precios si se excede el plazo por causas imputables a la adjudicataria.

La visita es obligatoria: no se aceptarán ofertas que no hayan cumplido con la visita obligatoria. Se debe realizar al menos una visita previa a la presentación de ofertas.

Se desestimarán ofertas que no cumplan con la visita obligatoria, no presenten el formulario de identificación firmado, no estén inscriptas en RUPE o no coticen todos los rubros del planillado.

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 1 un mes contados a partir de la fecha del acta de replanteo, la que se suscribirá dentro de los treinta días de enviada la orden de compra.

No corresponde constituir esta garantía. El adjudicatario deberá constituir un seguro de responsabilidad civil por la suma de us **** por todo el plazo contractual.

La licitación se adjudicará a la oferta que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos, resulte la de menor precio de comparación artículo 68 del tocaf.

Inscripción en el rupe decreto **** de 10 de julio de 2024. Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: en ingreso, en ingreso siif y activo.

La falta de cumplimiento de los plazos y condiciones por causas imputables al adjudicatario, generará una multa equivalente a 5 unidades reajustables, por día de atraso y por orden.

La visita de obra es obligatoria y se realizará el próximo día martes 6 de octubre a las 11:00 horas en la sede de división regional 10, calle melvin jones sn.

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables.

La dirección nacional de vialidad del ministerio de transporte y obras públicas, convoca a compra directa para la sustitución total de pavimentos y unificación de niveles de la oficina administrativa de división regional 10, minas, departamento de lavalleja, por la cantidad solicitada o hasta la suma de **** pesos uruguayos.