Licita Ya utiliza cookies para prestar un servicio individualizado y cuidar la privacidad y protección de los datos compartidos.
Al navegar por este sitio, entendemos que acepta los términos de nuestra Política de Privacidad.
Licitaciones de Armado Locales
Licitaciones y llamados de Uruguay, alertas por correo, filtros e IA para reducir revisión manual
Mirá también
90% recomienda Licita Ya (1114 usuarios reales, 05/11/2026).Metodología
Reforma integral y reacondicionamiento edilicio de la sucursal Trinidad del Banco de Seguros del Estado, incluyendo elaboración de proyecto ejecutivo. Proyecto ejecutivo, demoliciones, albañilería, hormigón armado, revoques, revestimientos, pavimentos, pintura, cielorrasos, impermeabilizaciones, aberturas, herrería, carpintería, aluminio, vidrios, granitos, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, acondicionamiento térmico, cartelería, instalación contra incendio, limpieza de obra, trámites.
AI helper
Licitación abreviada para la reforma integral de la sucursal Trinidad del BSE. Incluye proyecto ejecutivo y obra. Visita obligatoria previa a la oferta. Ofertas solo en línea en comprasestatales. gub. uy. Cotización en pesos uruguayos sin impuestos. Se evalúa precio (70 pts), antecedentes de empresa y representante técnico, cronograma y certificaciones. Se puede solicitar acopio o anticipo financiero hasta 30%. Garantía de fiel cumplimiento y fondo de reparo. Plazo de obra entre 60 y 120 días corridos. Mantenimiento de oferta por 90 días.
El plazo de obra se puntúa según el cronograma presentado: entre 60 y 75 días 5 puntos, entre 76 y 90 días 4 puntos, entre 91 y 120 días 1 puntos, mas de 120 días 0.
Se podrá abonar hasta un 30% del monto adjudicado por acopio o anticipo financiero. El reintegro se realizará deduciendo el mismo del pago de la obra.
Se exige garantía de fiel cumplimiento de contrato y garantía por acopio o anticipo financiero. No se exige garantía de mantenimiento de oferta.
Los factores de evaluación son: precio: suma de todos los rubros leyes sociales: 70 puntos máximo, antecedentes de la empresa: 10 puntos máximo, antecedentes del representante técnico: 12 puntos máximo, cronograma de obra: 5 puntos máximo y certificados de calidad de la empresa: 3 puntos máximo.
Se requiere estar inscripta en el registro único de proveedores del estado rupe y encontrarse inscriptas en el registro nacional de empresas constructoras de obras públicas.
En caso de incumplimiento de plazos se aplicarán multas y sanciones según el artículo 31. Se puede congelar el ajuste de precios si se excede el plazo por causas imputables a la adjudicataria.
La visita es obligatoria: no se aceptarán ofertas que no hayan cumplido con la visita obligatoria. Se debe realizar al menos una visita previa a la presentación de ofertas.
Se desestimarán ofertas que no cumplan con la visita obligatoria, no presenten el formulario de identificación firmado, no estén inscriptas en RUPE o no coticen todos los rubros del planillado.
Tendido de tubería de agua potable y la restauración de veredas en distintas localidades del Departamento de Rocha.
Tendido de tubería de agua potable y restauración de veredas Tendido de tubería de agua potable en diferentes diámetros ( 50mm, 75mm, 110mm, 160mm), instalación de piezas especiales hidrantes y llaves de paso, conexiones domiciliarias ( corta y larga), y restauración de veredas de hormigón ( incluyendo entradas vehiculares, rampas de accesibilidad, reparación y construcción de cordón, y hormigón armado).
AI helper
La licitación es para el tendido de tubería de agua potable y restauración de veredas en el departamento de Rocha. La presentación de ofertas es presencial. Los oferentes deben estar registrados en RUPE y presentar certificados de obra. La evaluación pondera el precio (80%) y antecedentes en veredas/tuberías (20%). El plazo de ejecución es de 4 meses desde el acta de inicio. Se exige garantía de fiel cumplimiento y seguro de obra. Los pagos se realizan mediante certificaciones mensuales en 65 días calendario.
El plazo previsto de terminación es: 4 meses desde la firma del acta de inicio.
Los pagos se realizarán mediante certificaciones mensuales, dentro de un plazo de 65 días calendario a partir de la presentación de la factura.
El adjudicatario deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato, equivalente al 5 del monto de la contratación.
Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes factores: 1. precio 80% y 2. antecedentes en construcción de veredas de hormigón 10%.
A el oferente deberá estar registrado en el registro único de proveedores del estado rupe, conforme a lo dispuesto por el decreto del poder ejecutivo n **** de 21 de mayo de ****.
En caso de atraso en el inicio de la obra corresponderá una multa del 3 por mil del precio de contrato excluido el iva y los aportes sociales por día de atraso.
Será descalificada aquella empresa que no cuente con, por lo menos, **** m2 de veredas de hormigón ejecutados.
Servicio de instalacion y mantenimiento cctv montevideo y zona metropolitana
Obras de albañilería para reconstrucción y reparación de muros en el local comercial Antel Solís de Mataojo. Reconstrucción y reparación de muros medianeros del local de Antel Solís de Mataojo, ubicado en la calle Avenida Eduardo Fabini 749, departamento de Lavalleja.
AI helper
Licitación para obras de albañilería en el local Antel Solís de Mataojo. Se requiere inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública. Visita de obra no obligatoria. Apertura de ofertas el 31/07/2026. Se exige representante técnico con título de arquitecto o ingeniero civil. Plazo de inicio de obra: 15 días laborables. Plazo de entrega: 60 días laborables. Se aplicará ajuste de precios mediante fórmula paramétrica. Se exigen garantías técnicas por 2, 10 y 3 años según el tipo de obra. Se aplicarán multas por incumplimientos técnicos, de plazos y de tareas. El contratista deberá proveer todos los materiales, herramientas y suministros necesarios.
El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de sesenta (60) días laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados.
Se exigen garantías por la calidad de la albañilería (10 años), pintura (3 años) y modificaciones de diseño (2 años).
La empresa deberá encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción.
Se aplicarán multas por incumplimientos técnicos (0,5% por día de atraso), incumplimiento en plazos de inicio y entrega (0,5% diario del monto total adjudicado) y atraso en tareas del plan de trabajo.
Se realizará visita de obra no obligatoria, siendo de riesgo del oferente presentar su oferta sin haber asistido a la misma.
Se descartará la oferta en caso de no incluir el plan de trabajo, no cumplir con los plazos para subsanar errores en el plan de trabajo, o si el plazo establecido en el plan de trabajo excede el plazo de entrega de la contratación.
Seleccionamos relatos útiles de usuarios reales. El orden puede variar periódicamente.
Excelente. Mayor búsquedas y muchas ventajas.
R. Lopez
Todo es perfecto. Nos ayudan mucho a encontrar licitaciones para nuestro campo laboral. Me gusta mucho que las licitaciones lleguen a mi correo ya que me sirve mucho de apoyo para ver en que puedo apoyar y que puedo hacer.
Oto
Muy buena y precisa información sobre las licitaciones: constantes y precisos.
G. R. Ortiz
Me gusta su manera de informar lo mas real posible. Me encanta.
M. A. Neil
Excelente informacion. Lo que buscaba.
L. H. Borrelli
Las licitaciones aparecen acertadamente según mis intereses.
V. Niembro
Es completa y optima, mejora mi tiempo.
R. de L. Cruz
Se ven muchas licitaciones, te llegan mails con las alertas.
M. Camarasa
Excelente plataforma, para apoyar a conocer y dar mas alcance a tu trabajo.
C. Merino
La idea de usar una palabra clave y enviar la información por correo electrónico es muy buena.
U. Solutions
Me da informacion de las licitaciones que me interesan. Facilidad de encontrar licitaciones.
A. Armenta
El buscador que con solo colocolocar palabras clave encuentra lo que estoy buscando.
J. P. L. Construccion
Me agrado el modo en que buscan las licitaciones, y nos dan el link para verlas.
Licita Ya es un buscador de licitaciones y llamados públicos para Uruguay. Monitoreamos publicaciones oficiales, organizamos oportunidades en el sitio y enviamos alertas por correo para que no dependas de una revisión manual continua.
Porque aunque exista un portal oficial, separar rápido las oportunidades realmente alineadas con lo que vendés puede tomar tiempo. Licita Ya ayuda a filtrar, priorizar y recibir alertas para actuar antes de perder el plazo.
Ingresás tu correo y activás la prueba. Durante 14 días podés usar las funciones principales. Al finalizar, si no te suscribís, el listado queda limitado y no se realiza ningún cobro automático.
Primero agregás palabras clave relacionadas con lo que vendés. Después podés ajustar departamentos, horarios y estilo de correo en configuraciones. Así recibís novedades sin depender de una revisión manual continua.
Siempre que sea posible, sí. En algunos casos el portal oficial exige inicio de sesión o no permite enlace directo; en esas situaciones indicamos la página oficial del proceso para que puedas acceder al pliego.
Sí. En el panel podés filtrar por departamento, organismo, modalidad, fechas y rangos de monto. Eso ayuda a reducir ruido y enfocarte en oportunidades más relevantes.
Sí. Tras registrarte podés cambiar al mapa en el panel y ver licitaciones por ubicación.
La IA puede equivocarse. Su función es aumentar las chances de encontrar oportunidades relacionadas con lo que vendés, incluso cuando el texto no coincide exactamente. Para mejorar la relevancia, agregá términos específicos y ajustá o eliminá palabras que generen ruido.
Sí. Podés consultar licitaciones vía API. La documentación está en /api_integration.php. Es útil para CRM, BI, automatizaciones y flujos internos.
En configuraciones podés pausar alertas o cambiar los horarios de envío. Si querés eliminar tu cuenta, solo tenés que avisarnos. Durante la prueba gratis no hay cobro automático.
Monitoreamos diariamente publicaciones oficiales de compras públicas en Uruguay. Las oportunidades ingresan al sistema cuando se detectan en la fuente de origen.
Buscá un término, activá alertas por correo, abrí el pliego o la página oficial y filtrá por departamento, organismo, modalidad y monto.
Transcripción
Te damos la bienvenida a Licita Ya.
Encontrar licitaciones públicas es importante. Pero lo que realmente hace la diferencia es identificar rápido cuáles oportunidades coinciden con lo que vende tu empresa.
Para empezar, ingresa algunas palabras clave que describan tus productos o servicios. Licita Ya muestra licitaciones relevantes, destaca tus palabras clave y organiza todo por fecha.
La búsqueda inteligente ya viene activada y usa inteligencia artificial para ampliar tus resultados, incluso cuando la licitación usa palabras diferentes a las que buscaste.
En cada licitación, puedes ver un resumen, acceder a los documentos, marcarla como favorita, agregar notas privadas, descartar lo que no te interesa o verla en el mapa.
También puedes usar filtros, hacer búsquedas y explorar nuevas oportunidades con facilidad.
Empieza ahora con Licita Ya. Es rápido, práctico y puedes probarlo gratis.
Asistente IA
Pregúntame sobre la licitación...
Cargando resumen...
Metodología
Encuesta no asistida con 1114 usuarios activos, recopilada hasta 05/11/2026.
Pregunta única: "¿Recomendarías nuestros servicios a un amigo o colega?" - 90% respondieron "sí".
El chat con la IA es exclusivo para cuentas registradas. Activa tu prueba gratis y desbloquea el chat ahora.
Prueba las funciones de IA en acción. Inicia tu prueba gratis para habilitar el chat.
