Licitaciones de Aire Acondicionado

El oferente debe establecer el plazo para la realización de los trabajos. Se otorgan puntos según el plazo: menor o igual a 90 días (15 puntos), entre 91 y 120 días (10 puntos), mayor a 120 días (5 puntos).

Los trabajos serán pagos a crédito 30 días, sin embargo, puede darse la posibilidad que la facultad pueda pagar al contado 8 días. Para esa eventualidad indicar el precio contado.

Todo oferente deberá antes de presentar su propuesta, constituir garantía de mantenimiento de la misma. El monto de la garantía se fijará en **** pesos uruguayos.

Se ponderará con el siguiente criterio: puntaje de evaluación económica 85 puntos y plazo de realización de los trabajos 15 puntos.

Desde el **** no podrá ser adjudicataria ninguna empresa que no esté en estado activo en el rupe. El adjudicatario deberá tener vigentes certificados de BPS, DGI y BSE.

Por atrasos en la entrega de los trabajos, el contratista tendrá una multa de 12 U. R. la primera semana calendario y 10 U. R. por cada día calendario siguiente.

La visita obligatoria al sitio de los trabajos se realizará el día 28 de octubre de 2026, a las 14:00 horas, partiendo desde el hall de entrada de la facultad de ingeniería.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 48 horas a contar del día siguiente a la fecha de apertura.

Las ofertas de las empresas que no cuenten con al menos cinco trabajos similares trabajos de la misma naturaleza en los últimos 5 años serán consideradas no válidas.

El plazo máximo de ejecución de obra será de treinta (30) días hábiles, según el pliego: El plazo máximo de ejecución de obra será de treinta 30 días hábiles.

El pago se realiza a 45 días de conformada la factura: el valor de la contratación se abonará al adjudicatario en un plazo de 45 días por el sistema integrado de información financiera.

Se adjudicará por menor precio global: la oferta de menor precio global recibirá el total del puntaje.

Se requiere inscripción en el registro de empresas de obras públicas y estado activo en el RUPE: deberá haber adquirido el estado de activo en el rupe.

La visita es obligatoria: los oferentes deberán realizar una visita obligatoria al área de trabajo.

La omisión en la cotización de rubros se considera comprendida en el precio global: la omisión en la cotización de algunos de los rubros o sub rubros, se considerará comprendido en el precio global de cada ítem.

El servicio deberá realizarse dentro de los quince (15) días de recibida la resolución de adjudicación, y el plazo para la ejecución no podrá superar 3 días corridos.

El precio plaza SIIF de la oferta adjudicada será abonado a noventa (90) días de adjudicada la compra, una vez verificada la correcta entrega de la mercadería.

La evaluación se realizará con los siguientes parámetros: precio 40 puntos y antecedentes y referencias en plaza 60 puntos.

El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y la empresa ganadora deberá estar activa en el sistema RUPE al momento de la adjudicación.

Visita técnica de carácter obligatorio y excluyente se realizará el 28 de octubre a las 11:00 en las instalaciones del IIBCE.

No se admitirán cesiones de crédito. Quien presente observaciones en RUPE no tendrá puntaje. La empresa ganadora deberá estar activa en RUPE bajo apercibimiento de adjudicar al siguiente mejor oferente.

El plazo de entrega no podrá exceder los 60 días calendario a partir de la apertura de la carta de crédito si son importados, o desde la notificación de la adjudicación si se ofertó precio plaza. La unidad se entrega en las dependencias de la Intendencia de Colonia.

El pago se realiza mediante carta de crédito: 25% contado contra presentación de documentos de embarque o apertura de carta de crédito doméstica, y 75% contado contra acta de inspección de entrega de los bienes, en un plazo máximo de 30 días.

Los equipos deberán estar garantizados por su fabricante por un plazo mínimo de 1 año sin límite de kilómetros a partir de la recepción provisoria. La garantía debe cubrir riesgos de mal funcionamiento por defectos de fabricación o diseño.

La administración se reserva el derecho de adjudicar a la oferta que considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio, y de rechazar la totalidad de las ofertas.

Los oferentes deben presentar formulario de identificación, constituir domicilio en Uruguay y declarar el domicilio real de los integrantes del consorcio. La falta de esta documentación será causal de descalificación.

Por atraso en la entrega de bienes, multa diaria de US$ 200 si el equipo no está en territorio nacional y US$ 100 si no fue transportado al lugar de recepción. Por atraso en mantenimiento preventivo, US$ 30 por hora de máquina. Por atraso en repuestos, US$ 50 por día y por repuesto.

La falta de constitución de domicilio en Uruguay es causal de descalificación. También se rechazarán ofertas con cláusulas abusivas, que condicionen el mantenimiento de la oferta o que no presenten la documentación requerida.